合同的有效性取決于簽訂過程的合法性以及各方的真實意愿。那么如何寫一份合法合規(guī)的合同呢？首先，應明確合同的當事人和簽訂日期，確保雙方身份的確定性和時間的準確性。其次，要詳細列明合同的內容和條款，包括交易的具體事項、價格、數(shù)量、質量、付款方式、違約責任等。此外，還需注明爭議解決的方式和適用的法律法規(guī)，以確保在交易糾紛發(fā)生時有明確的解決渠道和依據(jù)。如果您需要起草一份合同，以下范文可以提供一些靈感。
鋼結構構件加工合同篇一
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，人們運用到合同的場合不斷增多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家收集的鋼結構加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質量要求：_____。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質量：_(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：__________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：______(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法：_________________(1，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點：_________(1，交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：___________
第九條運輸辦法及費用負擔：___________
第十條結算方式及期限：___________
第十一條其他：____________(如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的`違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
________年____月____日訂
鋼結構構件加工合同篇二
甲方：
乙方：
甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：鋼結構車間。
二、加工形式：包工包料。
三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、c鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))。
四、工程總造價整(小寫元)開票方式含稅。詳細數(shù)據(jù)見報價單。
五、工程質量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。
六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。
七、加工期限：
八、結算方式：工程預付款為元整(小寫元)，作為定金用于開工費用，余款元整(小寫元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。
鋼結構構件加工合同篇三
第七條規(guī)定執(zhí)行。） 。
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）。
第七條 交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1， 交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
返
鋼結構構件加工合同篇四
雙方為開展來料加工業(yè)務，經友好協(xié)商，特訂立本合同。
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質量。
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險。
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。
2.中華人民共和國法律;。
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向對方提請協(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%。
2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規(guī)格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協(xié)商一致。
鋼結構構件加工合同篇五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：八、其他：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿易合同·進料加工合同。
供方：________________________。
代表人：_____________________。
____年____月____日。
需方：________________________。
代表人：______________________。
____年____月____日。
鋼結構構件加工合同篇六
甲方：
乙方：
依據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī)，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程造價：
第二條、分包內容。
乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。
第三條、施工工期。
總工期為。開工日期為，預定截止工期日期。
第四條、付款方式。
1、雙方簽訂合同后三日內，甲方支付乙方預付款元，元整)。
2、甲方支付乙方二次費付款元，(大寫：元整)。
3、甲方支付乙方三次費付款元，(大寫：元整)。
4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。
第五條、雙方責任。
甲方責任。
1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。
2、協(xié)調本工程施工過程中與物業(yè)等方面產生的情況。
3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結構。
乙方責任。
1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的結構質量負責，并按照設計和規(guī)范要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，并承擔相應費用，并做好自檢工作。
2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。
3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。
4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。
5、工程竣工驗收后，清理現(xiàn)場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現(xiàn)場。
6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時免費保修。
7、乙方施工應采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。
第六條、附則。
如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方：乙方：
電話：電話：
鋼結構構件加工合同篇七
委托方：__________(以下簡稱甲方)。
加工方：__________(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《_____》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式。
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容。
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期。
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額。
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》(gb-50205-20_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量__________%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后__________萬元為定金，__________/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任甲方責任。
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
乙方責任。
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、__________年_______月_______日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，__________年_______月_______日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收。
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)。
甲方：__________(蓋章)。
乙方：__________(蓋章)。
_______年_______月_______日。
鋼結構構件加工合同篇八
甲方：
乙方：
甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：鋼結構車間。
二、加工形式：包工包料。
三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、c鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))。
四、工程總造價整(小寫元)開票方式含稅。詳細數(shù)據(jù)見報價單。
五、工程質量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。
六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。
七、加工期限：
八、結算方式：工程預付款為元整(小寫元)，作為定金用于開工費用，余款元整(小寫元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。
甲方(公章)乙方(公章)。
甲方簽字：
鋼結構構件加工合同篇九
委托方：(以下簡稱甲方)。
加工方：(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
1、本合同簽訂后_____萬元為定金，_____萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題。
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的.半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
乙方責任。
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：
日期：
鋼結構構件加工合同篇十
委托單位：__________(以下簡稱甲方)。
承攬單位：__________(以下簡稱乙方)。
__________有限公司(甲方)委托(乙方)承擔鋼結構的制造，現(xiàn)經雙方協(xié)商，達成如下技術協(xié)議：
一、概況：__________。
二、制造范圍：__________。
三、制造驗收標準：
1、構件制作的一般質量要求必須符合gb50205-__________年《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》的相應規(guī)定。
2、除滿中上述要求外，還滿足下列要求：
四、標識及包裝：
1、構件制作完畢，應按構件清冊上的“拆開構件號”在相應構件的標志端處作出標識。標識應醒目且不易脫落，易于區(qū)分。
2、乙方涂漆時應注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆，應用清洗劑將孔群四周60mm范圍內底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。
3、為便于分層管理與工地使用，應根據(jù)構件長度，在構件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。
4、其它：
五、職責范圍：
1、由甲方技術資料和設計的錯誤造成的產品損失，由甲方承擔責任。乙方應協(xié)助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見主合同。
2、由乙方制造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責，乙方應及時補齊由于制造錯誤和發(fā)運出現(xiàn)的漏缺件。
3、乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應及時通知甲方。
4、乙方制造的.產品在運輸過程中因包裝不當造成產品受損，由乙方負責。
六、產品完工應提交的資料：
乙方產品制作完畢，應向甲方提供下列資料：
1、所有鋼材、焊接材料的材質證明原件。
2、按規(guī)定必須進行抽樣復驗的材料的復驗報告原件。
3、對接焊縫的超聲波探傷報告。
4、產品合格證原件。
5、貨物交接證明。
八、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。所達成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
九、本協(xié)議正文一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)貳份，經雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：__________乙方：__________。
代表：__________代表：__________。
日期：__________日期：__________
鋼結構構件加工合同篇十一
承攬方：
代表人：職務：電話：
定作方：
地址：電話：
定作方委托承攬方加工，經雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條承攬項目概況。
1、項目名稱：
2、項目地點：
3、項目內容：
4、建筑面積：
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：元。
第二條圖紙或技術資料。
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條定作方義務。
（1）負責向承攬方提供水、電。
（2）參與項目質量和項目進度的'監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。
第四條承攬方義務。
（1）按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目；
（2）參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更。
（1）承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
（2）承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條確定變更合同價款及工期。
（1）發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調整合同價款。
（2）變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第八條質量標準。
雙方約定本項目質量標準：
（1）項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
（2）所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求。
第九條項目驗收和保修。
（1）項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
（2）第十條合同價款支付方式。
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即元。剩余工程款按工程進度支付。剩余3%作為質保金保修期滿付清。
第十一條違約責任。
1、承攬方的違約責任。
（1）未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款；不同意利用的，重新制作。
（2）無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款3‰違約金。
2、定作方的違約責任。
（1）中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；
（2）中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金；
（3）超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方乙方。
日期
鋼結構構件加工合同篇十二
簽訂時間：__________________________。
簽訂地點：__________________________。
根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程項目。
一、工程名稱：__________________________。
二、工程地點：__________________________。
三、工程項目批準單位：____________________批準文號____________________(指此工程立項有權批準機關的文號)項目主管單位：
五、工程造價：___________(萬元)，其中土建：__________(萬元)，鋼結構安裝：__________(萬元)。
第二條施工準備。
一、甲方：
1.月______日前做好建筑紅線以外的“三通”，負責紅線外進場道路的維修。
2.月______日前，負責接通施工現(xiàn)場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板)，應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。
3.本合同簽訂后______天內提交建筑許可證。
4.合同簽訂后______天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖份，施工技術資料(包括地質及水準點座標控制點)____份。
5.組織甲、乙雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，并做好三方簽署的交底會審紀要，在天內分送有關單位。天內提供會審紀要和修改施工圖______份。
二、乙方：
1.負責施工區(qū)域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;。
2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;。
3.編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃，材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃)，用水、用電計劃，送甲方。
第三條工程期限。
一、根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程工期為______天(日歷天)，自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。
二、開工前______天，甲方向乙方發(fā)出開工通知書。
三、如遇下列情況，經甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
5.非甲方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;。
6.未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條工程質量。
一、本工程質量經雙方研究要求達到：
二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。
三、乙方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定：
6.工程竣工后，乙方按規(guī)定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理。
一、由甲方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二);。
二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方采購;。
用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規(guī)定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法：____________________。
第六條工程價款的支付與結算。
工程價款的支付和結算，應根據(jù)中國人民建設銀行制定的“基本建設工程價款結算辦法”執(zhí)行。
一、本合同簽訂后__日內，甲方支付不少于合同總價(或當年投資額)的%做為臨時設施費，按土建工程合同總造價的______%計人民幣萬元，安裝工程按人工費的______%計人民幣__________萬元;材料設備差價__________萬元，分______次支付，每次支付時間每月日。
二、甲方收到乙方的工程進度月報后必須在______日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的______%時，按規(guī)定比例逐步開始扣回前期支付費用。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，連本息次支付給乙方。
四、如甲方拖欠工程進度款或尾款，應向乙方支付拖欠金額日萬分之______的違約金。
五、確因甲方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發(fā)包方承擔。
七、乙方在單項工程竣工驗收后___7___天內，將竣工結算文件送交甲方和經辦銀行審查，甲方在接到結算文件___7___天內審查完畢，如到期未提出書面異議，乙方可請求經辦銀行審定后撥款。
第七條施工與設計變更。
一、甲方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據(jù)，甲、乙包雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方及時以書面形式通知發(fā)包方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。若發(fā)生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由甲方負責，并調整合同造價。
三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經甲方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施，其節(jié)約的價值按國家規(guī)定分配。
四、甲方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，乙方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，在取得投資落實證明，技術資料設計圖紙齊全時，乙方才予實施。
第八條工程驗收。
一、竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據(jù)。
二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗?jié)B等記錄。工程竣工質量經當?shù)刭|量監(jiān)督部門檢驗合格后，甲方須及時辦理驗收簽證手續(xù)。
三、工程竣工驗收后，甲方方可使用。
在規(guī)定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、范圍和期限按城鄉(xiāng)建設環(huán)境保護部(84)城建字第79號通知印發(fā)的《建筑工程保修辦法(試行)》執(zhí)行。
第九條違約責任。
乙方的責任：
一、工程質量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
二、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期罰款。
甲方的責任：
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
四、乙方驗收通知書送達______日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金。
五、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十條糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定，雙方協(xié)商不成，按以下第()項方式解決：
一、向經濟合同仲裁機關申請仲裁;。
二、向人民法院起訴。
第十一條附則。
一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份，其余副本由甲方報送經辦銀行，當?shù)毓ど绦姓芾頇C關、建設主管部門備案。按規(guī)定必須辦理鑒(公)證的合同，送建筑的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，需辦理鑒(公)證的，自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后，承、發(fā)包雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
發(fā)包方(蓋章)：___________承包方(蓋章)：___________。
法定代表人(簽章)：___________法定代表人(簽章)：
鋼結構構件加工合同篇十三
雙方為開展來料加工業(yè)務，經友好協(xié)商，特訂立本合同。
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質量。
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費。
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險。
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。
2.中華人民共和國法律;。
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向對方提請協(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%。
2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規(guī)格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協(xié)商一致。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
鋼結構構件加工合同篇十四
第七條規(guī)定執(zhí)行。）。
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）。
第六條驗收標準和方法：__________________________________________________________（1，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）。
第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1，交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
返
鋼結構構件加工合同篇十五
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
甲方委托乙方加工下列產品，經雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：年4月日。
第三條、交（提）貨地點、時間：簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，（余款安實際發(fā)生量結算計算）。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任：
1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提（退貨），應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱（章）單位名稱（章）。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
鋼結構構件加工合同篇十六
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
經甲、乙雙方現(xiàn)場勘查、協(xié)商，在遵照平等、自愿、公平和誠信的原則下，就鋼結構拆除工程，雙方達成以下協(xié)議：
第一條：工程概況。
拆除工程于榮烏高速準旗段主線收費站鋼結構及票亭、安全島、地磅及所有地上、地面、地下附屬設施。
第二條：工程承包范圍。
屋面、墻面鋼結構支撐、內部鋼平臺、廠房內小的附屬物。
第三條：工期。
1、合同工期：日歷天(雨天順延)。
2、開工日期：
3、完工日期：
第四條：質量標準：
1、乙方必須按照甲方的要求，將拆除下的鋼結構進行拆解，并按甲方要求碼放到指定地點。
3、乙方拆完地上部分后要按照公路施工有關規(guī)定下挖路面公分，以保證以后路面恢復的耐用性。
4、乙方在拆除工程中必須保護好地下所埋設的所有電纜和信號線纜，并按規(guī)定做好檢查井。
5、乙方工人進場必須進行安全培訓方可上崗，抓好安全管理，杜絕出現(xiàn)安全事故。
第五條：工程價款及付款方式。
1、工程價款按固定總價一次性包死，合同總價為：元(大寫：萬元)。價款包含人工費、機械類、管理費、人員保險金、等所有費用。
2、拆除工程完工后，經甲方現(xiàn)場管理人員驗收合格后一周內工程款一次性結清。
第六條甲方責任和義務。
1、甲方負責拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作;。
2、給乙方提供拆除時臨時用電、水接入點;。
第七條：乙方責任和義務。
1、乙方進場后，必須聽從甲方管理人員的協(xié)調指揮;。
2、乙方管理人員施工前必須對施工人員進行安全交底;。
第八條：合同爭議、解決方式。
雙方如有爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成時，應提交當?shù)貏趧又俨貌块T裁決或工程所在地人民法院起訴。
第九條：其他。
1、合同自雙方簽字起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。如單方違約，違約方承擔一切責任。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
鋼結構構件加工合同篇十七
委托方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
第二條：工程概況。
1.工程名稱：。
2.工程地點：。
3.委托方：。
4.預估構件重量：。
5.工程內容：
第三條：合同范圍及簽定合同依據(jù)。
1.甲方認可的施工圖紙。
2.甲方認可的設計變更，補充聯(lián)系單，圖紙會審紀要。
第四條：生產(加工)工作內容。
1.主鋼構：。
2.主鋼構除銹處理方式：拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求：。
4.乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。
第五條：甲方的權利和義務。
1.甲方于年月日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙?zhí)住?/p>
2.按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、付款方式支付加工費、材料費。
3.甲方代表有權監(jiān)督加工的進度和質量。
第六條：乙方的權利和義務。
1.按時提交加工產品，并經甲方在車間驗收合格后方可出廠。
第七條：加工費及付款方式、時間。
1.本生產人工費單價為：元/噸。
2.材料費單價：本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3.工程款支付：預付材料款70%計元(大寫：元整)。
4.提構件時付清本批鋼構件30%的余款。
5.重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工。
6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。
第八條：生產(加工)期限。
1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2.工期：天。
3.工廠存放期：構件完工之日起免費在廠內存放7天，超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。
4.遇到下列情況之一時，生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定：
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;。
2)由于甲方的原因影響生產(加工)進度時。
第九條：違約責任。
1.由于產品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī)，在承包方開始生產后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經濟補償，并工期順延。
第十條：其它。
1.產品經甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。
2.根據(jù)本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務關系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。
第十一條：附則。
1.與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份，甲方各執(zhí)二份。
3.雙方代表簽章后，合同生效。
委托方：承包方：
承辦人：承辦人：
電話：電話：
傳真：傳真：
鋼結構構件加工合同篇十八
發(fā)包方：(以下可簡稱：甲方)。
承攬方：(以下可簡稱：乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，為。
一、工程名稱：。
二、工程施工地點：。
三、工程內容：。
四、工程量和工程造價：
1、工程量為：平方米，(注：如為約計數(shù)，可據(jù)實結算)。
2、工程合同單價為：元/平方米，本項工程合同總造價約為：元，大寫：元。
(注：如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)。
四、付款方式及工程確認辦法：
1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的%，即元，作。
2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的%，即元。
3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的%，即元。
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的%，即元。
5、本項工程質保金為合同總款%，質保期為合同簽訂之日起滿壹。
五、工程延期：
如遇下列情況之一，經雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。
1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。
2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。
3、不具備乙方進場條件(如：土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預付款，進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注：本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)。
六、雙方職責。
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據(jù)此調整合同價款。
2、甲乙方對于產品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關責任。
七、甲方職責：
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協(xié)調好與本項工程有關的部門關系，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責：
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監(jiān)督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應配合的相關事宜：
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期：
在乙方人員、設備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止：
(一)爭議：
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止。
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質量保修承諾。
1、交工質量保修承諾。
工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。
3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定：
1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結構網(wǎng)架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注：
代表人：代表人：
代理人：代理人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
鋼結構構件加工合同篇十九
委托方:(以下簡稱甲方)。
加工方:(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式。
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容。
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期。
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任甲方責任。
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
乙方責任。
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收。
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的.價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)。
甲方:(蓋章)乙方:。
鋼結構構件加工合同篇二十
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
甲方委托乙方加工下列產品，經雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：2012年4月日。
第三條、交（提）貨地點、時間：簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，（余款安實際發(fā)生量結算計算）。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任：
1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提（退貨），應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱（章）單位名稱（章）。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
【本文地址：http://gzsthw.cn/zuowen/13448817.html】
