代加工代理合同(通用19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-06 06:16:05
代加工代理合同(通用19篇)
時間:2023-12-06 06:16:05     小編:夢幻泡

合同是契約精神的體現(xiàn),體現(xiàn)了誠實守信的原則。編寫合同時要注意用詞規(guī)范,避免使用歧義或含糊的表達方式。請您參考以下范文,以便更好地理解合同的寫作方式。

代加工代理合同篇一

甲方于本。

合同。

簽訂時,提供給乙方季度或月度需貨計劃,雙方盡量按照計劃執(zhí)行。每次提貨前一天告知乙方確定數(shù)量、規(guī)格、品種、提貨時間。

第六條結(jié)算價格、方式及時間。

對于結(jié)算價格,甲乙雙方根據(jù)市場、原材料等情況協(xié)商決定。

對于結(jié)算方式和時間,每次提貨時付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬。結(jié)款時,乙方應(yīng)當(dāng)交給甲方出庫單的結(jié)算聯(lián),并向甲方開具收據(jù)或發(fā)票。

第七條違約責(zé)任。

1、以上條款甲、乙雙方必須遵守,凡違約者,按照本協(xié)議或附件條款處罰,未盡之處,雙方另行協(xié)議處罰。

2、違約之處罰原則:違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關(guān)聯(lián)損失。

第八條不可抗力因素之條款。

因不可抗力因素:自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等,以及其他不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應(yīng)損失各方自負。

第九條合同爭議的解決方式。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向甲乙任一方所在地仲裁委員會申請仲裁,也可向人民法院起訴。

第十二條本合同一式二份,由甲乙雙方簽字(蓋章)生效。

第十條其他約定事項。

對此協(xié)議的任何追加、修改都需經(jīng)雙方以書面形式確認后再列入此協(xié)議,與此協(xié)議具有同等約束力。

委托方(甲方):被委托方(乙方):

時間:時間:

電話:電話:

委托方:(以下簡稱甲方)。

被委托方:(以下簡稱乙方)。

甲方委托乙方加工甲方下列零部件產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的合法權(quán)益,經(jīng)雙方友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。

前,乙方應(yīng)向甲方提供17%的增值稅專用發(fā)票。

第二條物料的提供及相關(guān)責(zé)任。

1.本條款所稱“物料”包含但不僅限于代工所需物料、半成品等。雙方合作期間,甲方向乙方提供物料的品種、數(shù)量等,以甲方出具的委外代工發(fā)料單或雙方確定的其它發(fā)料單為準(zhǔn)。

2.甲方應(yīng)及時如數(shù)地提供代工所需物料,乙方應(yīng)當(dāng)面點清物料。

3.乙方經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)物料不符合要求的,應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補數(shù)。如果因甲方調(diào)換、補數(shù)不及時而導(dǎo)致乙方代工交期延誤的,由甲方自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如果因乙方通知不及時而導(dǎo)致交期延誤的,乙方應(yīng)按本合同中的違約責(zé)任條款承擔(dān)延期交貨的違約責(zé)任;明知物料不符合要求,乙方仍然使用的,由乙方承擔(dān)甲方因此遭受的損失。

第三條物品的保管及返還。

1.本條款所稱“物品”包含但不僅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、樣品、物料、半成品、返修品等及其它零部件。

2.乙方須保證甲方交付的物品不被偷取、擅自更換或被毀損、滅失。否則,乙方須及時補齊被偷取、更換、毀損、滅失的部分以確保交期;因此延遲交貨的,乙方須按本合同中的違約責(zé)任條款承擔(dān)延期交貨的違約責(zé)任;因此給甲方造成損失的,乙方須賠償甲方。

3、乙方不得在本合同目的之外使用甲方提供的物品。否則,每發(fā)現(xiàn)一次,乙方按其違法所得的10倍向甲方支付違約金;甲方保留追究相關(guān)責(zé)任方侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。

4、合同終止、無效或被解除,乙方應(yīng)按甲方要求無條件返還甲方所提供的物品,不得以任何理由拖延。

第四條技術(shù)資料、圖紙、包裝要求等資料的提供方法。

1、如需甲方提供相關(guān)技術(shù)資料、圖紙、包裝要求等資料的,甲方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提供。

2、乙方在依照甲方的要求進行代工期間,發(fā)現(xiàn)甲方提供的技術(shù)資料、圖紙、包裝要求等不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。

第五條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。

1、按照甲乙雙方簽認的樣品、檢驗規(guī)范、圖紙以及簽署的訂單中規(guī)定的質(zhì)量要求作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方代工完畢的產(chǎn)品后五個工作日內(nèi)完成驗收工作。

3、乙方向甲方提供的產(chǎn)品必須是經(jīng)乙方檢驗合格且是滿足甲方的品質(zhì)要求的產(chǎn)品。

4、甲方如對乙方產(chǎn)品質(zhì)量提出質(zhì)疑,乙方必須收到甲方通知后3日內(nèi)給予甲方答復(fù)并及時處理。

第六條交貨的時間、地點。

1、交貨的時間應(yīng)當(dāng)按照甲乙雙方簽署的訂單履行。任何一方要求提前或延期交貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交貨地點:甲方工廠。

第七條包裝及運輸方式的選擇及費用的承擔(dān)。

1、包裝:由乙方提供并回收使用。

2、運輸:由乙方負擔(dān)。

第八條質(zhì)量保證與服務(wù)。

1、乙方為甲方代工的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,并經(jīng)確認是乙方造成的,乙方應(yīng)免費給予維修、重作或退換。

2、如果乙方交給甲方的產(chǎn)品出現(xiàn)批量問題,乙方在接到甲方通知后應(yīng)2小時內(nèi)派專人到現(xiàn)場協(xié)助處理,并出具處理辦法,供雙方協(xié)商解決。就批量問題,甲方有權(quán)退貨。

3、交給甲方的產(chǎn)品如乙方未按甲方規(guī)定包裝,乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)重新包裝,并達到甲方要求。

第九條違約責(zé)任。

1、乙方延遲交付委托代工產(chǎn)品的(包括正常送貨、返修、更換、補交等),每延遲一天,應(yīng)當(dāng)按照延遲交付部分產(chǎn)品加工費的10%的比率向甲方支付違約金,以此類推。但甲方事先書面同意乙方延遲交貨的,乙方免除違約責(zé)任。

2、因甲方所出計劃,訂單錯誤或所提供物料所導(dǎo)致無法及時出貨而導(dǎo)致的延誤交期,所造成的損失由甲方承擔(dān).

第十條保密條款。

1、甲乙雙方均不得向第三方透露在合作期間獲得和知曉的對方公司(包括其產(chǎn)品、分支機構(gòu)、公司)的商業(yè)秘密及屬于第三方但對方負有保密義務(wù)的信息。

2、未經(jīng)對方書面同意,甲乙雙方中的任何一方不得在雙方合作目的之外使用或向第三方透露對方的任何商業(yè)秘密。

3、當(dāng)一方提出收回商業(yè)秘密的有關(guān)資料時,另一方應(yīng)將有關(guān)資料及其復(fù)制件交還給對方,或應(yīng)對方的要求將這些資料及其復(fù)制件銷毀。

4、甲乙雙方中的任何一方違反上述條款,另一方均有權(quán)要求違約方賠償因此造成的損失。上述條款中的“商業(yè)秘密”包括但不僅限于圖紙、技術(shù)資料、外觀設(shè)計、財務(wù)信息、客戶信息等。

第十一條不可抗力條款。

甲乙雙方中的任何一方由于不可抗力等原因不能履行本合同及附件等或需逾期履行時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男谢虿荒芗皶r履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得對方書面同意后,允許延期履行、部分履行或不履行合同,并根據(jù)情況部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

第十二條其他條款。

1、在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成,向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商后訂立補充合同;本合同的補充合同、附件具有同等的法律效力。

3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章起生效。

4.本合同自年月日起至年月日止。

甲方:乙方:

授權(quán)代表人:授權(quán)代表人:

帳號:帳號:

電話:電話:

日期:日期:

2

頁,當(dāng)前第。

2

1

2

代加工代理合同篇二

甲方:

乙方:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就乙方委托甲方加工電解法(含化學(xué)法)二氧化氯復(fù)合消毒劑發(fā)生器,達成如下協(xié)議,望共同遵守。

一、合同有效期:自20xx年月日起至20xx年月日止。

二、甲方義務(wù):

2、甲方保證接到乙方加工訂單后,保證加工周期、保證加工質(zhì)量、保證設(shè)備易損件及維修件的正常供應(yīng)。

3、甲方為乙方派出的售后服務(wù)及安裝人員提供完全的、認真的設(shè)備指導(dǎo)安裝、故障判斷及技術(shù)維修。

4、甲方嚴格按照乙方每批次加工訂單技術(shù)要求進行加工產(chǎn)品。絕不出現(xiàn)偷工減料、以次充好的現(xiàn)象。

5、甲方通知乙方驗貨時,應(yīng)首先自檢,確鑿無誤后通知乙方驗貨。對乙方驗貨時提出意見和要求,甲方應(yīng)虛心接受并進行整改。

三、乙方義務(wù):

1、乙方每批次向甲方下達的加工訂單,雙方就產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)要求、加工周期確認后,應(yīng)共同簽署每批次加工訂單的合同。合同雙方蓋章后生效。

2、合同生效后,乙方應(yīng)向甲方支付每批次產(chǎn)品的材料費用。

3、甲方加工完畢后,通知乙方,乙方進行產(chǎn)品驗收,通過雙方驗收后,確鑿產(chǎn)品無質(zhì)量問題,乙方向甲方支付每批次的加工費用。

四、違約責(zé)任。

1、若甲方違反本合同,承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟損失。

2、乙方若違反本合同,承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟損失。

五、若因不可預(yù)測因素導(dǎo)致市場價格必須調(diào)整時,雙方可再協(xié)商采取相應(yīng)措施。

六、本合同履行過程中引起的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商,協(xié)商不成,可向人民法院提起訴訟。

七、本合同(共二頁)一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,本合同生效后雙方所書面簽署的相關(guān)文件以及傳真均為本合同的附件:與合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方:_________。

乙方:_________。

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方代理皮革進料加工,皮革制品出口業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議:

一、甲方委托乙方代理皮革進料加工,皮革制品出口至_________業(yè)務(wù),乙方接受甲方委托。

二、合同標(biāo)的:_______________。

產(chǎn)品名稱:___________________。

數(shù)量:_______________________。

合同金額:___________________。

擬出運日期:_________________

出運港:_____________________。

到貨港:_____________________。

外方付款結(jié)算方式:___________。

三、雙方責(zé)任及義務(wù)。

(一)甲方職責(zé)。

1.負責(zé)與外商簽訂所有出口合同,并對合同的全部內(nèi)容負責(zé);。

2.負責(zé)安排生產(chǎn)、出運、交貨;。

3.負責(zé)向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;。

4.承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費用及風(fēng)險,保證按合同條款(合同標(biāo)的)的全部內(nèi)容執(zhí)行,并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。

(二)乙方職責(zé)。

1.負責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;。

2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);。

3.負責(zé)出口結(jié)匯;。

4.結(jié)匯后一周內(nèi),將貨款轉(zhuǎn)付甲方帳戶。

四、違約責(zé)任。

如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對方造成的經(jīng)濟損失,由違約方承擔(dān)。

五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。

六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

2

頁,當(dāng)前第。

2

1

2

代加工代理合同篇三

甲方(委托方):。

乙方(加工方):

甲乙雙方在平等、自愿基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:

第一條協(xié)議內(nèi)容。

(2)乙方根據(jù)下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。

第二條甲乙雙方權(quán)力和義務(wù)。

(3)加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協(xié)商核算,甲方向乙方支付加工費用后,乙方要及時向甲方開具增值稅發(fā)票。

第三條聯(lián)合聲明。

(1)甲乙雙方僅是協(xié)議經(jīng)營關(guān)系,雙方具有獨立的'經(jīng)營地位,不存在內(nèi)部管理關(guān)系。

(2)甲乙雙方認同本協(xié)議為經(jīng)濟協(xié)作協(xié)議,一切爭議為民事爭議。

第四條協(xié)議有效期限和續(xù)簽方案。

本協(xié)議自簽訂日期生效,有效期為一年,長期合作需每年定期續(xù)簽。

第五條糾紛解決方法。

執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。

甲方:

乙方:

甲方代表人簽字:

乙方代表人簽字:

日期:

日期:

代加工代理合同篇四

第四條:材料由_________方負責(zé)。

第五條:若材料由甲方負責(zé)供應(yīng)時,廢料率為_________。

第六條:驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。

第七條:乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。

(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。

代加工代理合同篇五

甲方(委托人):

乙方(受托人):

甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經(jīng)充分友好協(xié)商,就委托乙方加工生產(chǎn)原味香腸產(chǎn)品的相關(guān)事宜,訂立如下合同條款,以期共同遵守執(zhí)行。

一、產(chǎn)品種類及價格。

甲方委托乙方生產(chǎn)原味香腸叁萬捌仟公斤,規(guī)格為口徑19.38g條;由雙方確定生產(chǎn)產(chǎn)品的到貨單價為每公斤壹拾元伍角(含運輸費用、內(nèi)外包裝材料)合同總金額人民幣叁拾玖萬玖仟元整。

二、付款方式。

甲乙雙方簽訂合同后,乙方按甲方要求分批生產(chǎn)完成后,根據(jù)甲方所需的數(shù)量,依次交付合格的產(chǎn)品給甲方,甲方訂做下一批產(chǎn)品時,需向乙方支付上一批已交付產(chǎn)品的貨款。

三、交貨條款。

1、生產(chǎn)期限:從________年____月____日起至________年____月____日為期___個月。

2、運輸方式:乙方采取車輛運輸方式發(fā)貨。

四、交貨標(biāo)準(zhǔn)。

乙方向甲方提供所生產(chǎn)產(chǎn)品的鑒定檢驗合格的書面報告。

五、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。

六、未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,由乙方所在地仲裁機關(guān)或人民法院裁決。

甲方:

乙方:

代加工代理合同篇六

為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),維護雙方利益,本著平等自愿的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,對甲方委托乙方代加工事宜達成以下協(xié)議,以供雙方共同遵守。

第一條合同日期

1、合同有效期___年,______年____月____日至_______年____月___日。

2、合同期滿,本合同自動終止。甲乙雙方如需繼續(xù)合作,經(jīng)雙方協(xié)商同意后重新簽訂合同。

第二條代加工產(chǎn)品名稱、質(zhì)量、規(guī)格、單位、數(shù)量。

第三條甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。

1、甲方有權(quán)對乙方生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品質(zhì)量、重量、數(shù)量、體積及技術(shù)要求進行監(jiān)督抽查及留樣。

2、甲方負責(zé)向乙方提供商標(biāo)證明,授權(quán)委托書等相關(guān)法律文件。

3、甲方需提前向乙方提供質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、供貨時間等計劃和要求。

4、乙方需按照甲方提供的計劃和要求,保證質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格和供貨時間。

5、甲方有權(quán)要求乙方嚴守商業(yè)秘密,不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。

6、乙方有權(quán)要求甲方嚴守商業(yè)秘密,不得以任何方式或渠道讓第三方知悉本合作。

7、甲方需生產(chǎn)不同規(guī)格品種的產(chǎn)品時,以短信、郵件或書面方式給乙方下訂單。

8、甲方不得要求乙方生產(chǎn)摻雜使假偽劣產(chǎn)品。

9、乙方若想調(diào)整配方,需短信、郵件或書面告知甲方,并得到甲方同意后才可以進行,不得隨意調(diào)整或變動。

10、乙方對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,三包標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

11、甲方必須按時向乙方提供包裝袋、合格證、文字資料。

12、乙方應(yīng)嚴格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝、合格證及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標(biāo)、包裝、合格證或印刷品等丟失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

13、乙方不能私自以任何方式向第三方提供甲方的包裝袋、合格證、文字資料等,且嚴禁用于其他生產(chǎn)。

14、乙方負責(zé)原材料的采購、驗收、供應(yīng),并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進行。

15、乙方有義務(wù)根據(jù)甲方的要求保質(zhì)保量完成任務(wù),如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,由雙方確認或由國家檢測機構(gòu)進行鑒定,如屬于乙方責(zé)任由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,屬于甲方責(zé)任由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。任何一方出現(xiàn)質(zhì)量問題,均視為違約。但無論甲乙哪方的責(zé)任,甲乙雙方均有配合對方協(xié)調(diào)善后處理的義務(wù)。

16、乙方不得以任何形式私自銷售為甲方代理加工的產(chǎn)品,因擅自生產(chǎn)、銷售造成的損由乙方承擔(dān)。

第四條交貨方式、地點。

1、提貨前,甲方需通過短信、電話、郵件、傳真或書面方式通知乙方,乙方需驗明車輛和提貨人身份后,嚴格按照甲方要求的手續(xù)辦理(開具出庫單、注明車牌號、身份證號、姓名、電話等),方可出貨。

2、交貨地點為乙方工廠倉庫(地址:濟南市歷城區(qū)遙墻)。

3、物流運輸由甲方負責(zé),乙方負責(zé)裝車。

代加工代理合同篇七

現(xiàn)在代理加工、產(chǎn)品回收在經(jīng)濟交往中日益增多,你知道代理加工。

合同。

是怎么一回事嗎?以下是本站小編為大家整理的代理加工合同范文,歡迎參考閱讀。

甲方為:

地址:

電報掛號:

電傳:

地址:

電報掛號:

乙方為:

地址:

電傳:

雙方為開展來料加工(或來件裝配)業(yè)務(wù),本著平等互利原則,通過友好協(xié)商,特簽訂本合同。

第一條加工(裝配)的項目。

乙方向甲方提供加工(或裝配)______(產(chǎn)品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。

第二條交付來料與加工成品的數(shù)量和時間。

或自年月日至年月日)分批將加工(或裝配)后的成品負責(zé)運至______港口(或車站)交付乙方。

乙方在提供原材料(或散件)時,按百分之______的備損率提供給甲方,多提供部分不計加工(或裝配)數(shù)量。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供全部原材料(或散件),致使甲方停工待料造成損失,乙方在接到甲方提出的通知后,應(yīng)予賠償。如甲方未能按時、按質(zhì)、按量交付成品,在乙方提出后,甲方亦應(yīng)負責(zé)賠償。

第三條加工費。

甲方為乙方進行加工(或裝配)的加工費,每件(或套)計____幣______元。(注一)。

第四條付款辦法。

乙方將不作價的原材料(或散件)運交甲方;加工費由乙方給甲方開出即期付款信用證。(注二)。

第五條來廠專家和技術(shù)培訓(xùn)。

根據(jù)實際需要,乙方有義務(wù)向甲方派遣專家并為甲方培訓(xùn)必要的技術(shù)人員,來廠專家和培訓(xùn)人員的數(shù)目、時間、任務(wù)以及費用負擔(dān)等,由雙方另行商議。

第六條運費、保險費。

乙方將原材料(或散件)運交甲方的運費、保險費由乙方負責(zé);甲方將成品運交乙方的運費、保險費由甲方負責(zé)。成品的運輸保險,由甲方按原材料(或散件)成本加上運費、保險費、加工費之和的110%投保綜合險、戰(zhàn)爭險(如陸上運輸則投保陸上運輸險)。在加工裝配期間,由甲方負責(zé)投?;痣U。(注三)。

第七條質(zhì)量檢驗。

(1)甲方在收到原材料(或散件)后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收,如發(fā)現(xiàn)乙方提供的原材料(或散件)的規(guī)格、質(zhì)量不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,由甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責(zé)退換或補足。

(2)乙方在收到甲方加工的成品后,按雙方議定的驗收標(biāo)準(zhǔn)驗貨,如因甲方裝配不當(dāng)造成質(zhì)量問題,由乙方向甲方提出檢驗報告,甲方負責(zé)返修或賠償。

第八條不可抗力。

由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其它人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時,遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。對方由此而產(chǎn)生的損失,不得提出賠償要求。

第九條違約責(zé)任。

任何一方不履行合同條款,致使對方遭受經(jīng)濟損失時,必須承擔(dān)賠償責(zé)任,受損害方并擁有罰款__________元的權(quán)利。

第十條仲裁。

本合同在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式進行協(xié)商解決。如未能解決時,提請×國______仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁裁決為終局裁決,對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴一方負擔(dān)。

第十一條擔(dān)保。

為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。

第十二條轉(zhuǎn)讓。

本合同所載明的權(quán)利和義務(wù),非經(jīng)雙方一致同意,一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

第十三條有效期限。

本合同自簽字之日起生效,有效期到本合同規(guī)定的______套(或件)由甲方加工(或裝配)成成品交付乙方并收進全部加工費時終止。

第十四條續(xù)訂。

本合同有效期限屆滿之前,如一方認為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。

第十五條文本。

本合同正本一式2份,雙方各持1份。副本______份。

第十六條補充或修訂。

本合同如有未盡事宜,雙方可以進行協(xié)商補充或修訂。

第十七條適用法律。

中華人民共和國法律為本合同的適用法律。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

2

頁,當(dāng)前第。

1

1

2

代加工代理合同篇八

委托方:(以下簡稱甲方)。

被委托方:(以下簡稱乙方)。

甲方委托乙方加工“簡妹”系列休閑醬腌菜產(chǎn)品,為維護甲乙雙方在合作期間的權(quán)益,雙方經(jīng)友好協(xié)商達成以下協(xié)議內(nèi)容。

第一條:甲方需提供乙方委托加工產(chǎn)品的主料、輔料及包裝材料。

第三條:甲方委托乙方加工:

第七條:乙方每批次代理加工訂單完成后,需在兩個工作日內(nèi)通知甲方,甲方得在兩個工作日內(nèi)派員驗收已完工之產(chǎn)品,乙方因自身工藝限制,因此只能承諾在驗收完畢后不再承擔(dān)該批次產(chǎn)品出廠后所產(chǎn)生的任何質(zhì)量問題(保質(zhì)期);乙方生產(chǎn)裝箱過程中,因人為將不合格品裝入包裝箱內(nèi),因此造成的貨品損失,由乙方全部承擔(dān)。

第九條:乙方完成甲方訂單,甲方驗收后需在訂單完成后7個工作日內(nèi)運出乙方工廠。

本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各持兩份,自簽字之日起生效,同具法律效力。

甲方:(簽章)。

____年____月___日。

乙方:(簽章)賬號:

____年____月___日。

代加工代理合同篇九

根據(jù)《加工承攬合同條例》的規(guī)定,加工承攬合同是指承攬方按照定作方提出的要求完成一定的工作,定作方接受承攬方完成的工作成果并給付約定報酬而訂立的合同。那么加工承攬合同代理詞怎么寫呢?以下是本站小編整理的加工承攬合同代理詞,歡迎參考閱讀。

審判長:

針對本案雙方的爭議焦點“結(jié)算條款期限”,我作為原告的代理人補充如下代理意見:

一、被告已超過“質(zhì)量與數(shù)量”的異議期限,視為符合約定。

《合同法》第158條規(guī)定:當(dāng)事人約定檢驗期間的,買受人應(yīng)當(dāng)在檢驗期間將標(biāo)的物的質(zhì)量或數(shù)量不符合約定的情形通知出賣人。買受人怠于通知的,視為標(biāo)的物的數(shù)量或質(zhì)量符合約定。

本案的質(zhì)量異議期限是“入庫后兩個月”,即截至期限是20xx年11月2日,被告已超出期限,同時庭審也不再堅持有質(zhì)量問題,我在此不再錣述。關(guān)于數(shù)量異議期限,被告同樣也已經(jīng)超過。因為通常來看,數(shù)量異議期限短質(zhì)量異議期限長,這是常識。質(zhì)量異議截至日期是20xx年11月2日,那么數(shù)量異議截至期只能在此之內(nèi)。但遺憾的是被告直到第一次開庭,在長達6個月的時間里(20xx.9.3入庫——20xx.3.1開庭)對數(shù)量異議只字未提,因此依據(jù)《合同法》第158條之規(guī)定,應(yīng)視為數(shù)量符合約定。其實被告的行為是有原因的,在整個加工過程中,被告的工作人員于成寶、劉鴻志、陳三寶等一直住在被告處,負責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督,原告加工的每個關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須經(jīng)他們的同意方能過關(guān);交貨時間的推遲和數(shù)量的變更這么重要的事項被告能不知道嗎?所以被告在半年多的時間里對兩項內(nèi)容的異議只字未提也就不足為奇了。

二、原告對結(jié)算條款的理解,符合承攬合同的規(guī)定。

《合同法》第263條規(guī)定:“……定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時支付,工作成果分批交付的,應(yīng)相應(yīng)支付”。依此規(guī)定,被告應(yīng)在20xx年9月3日支付已驗收合格的166件商品的貨款。

三、被告對結(jié)算條款的解釋于情不符,于法相悖。

按照被告對合同第九條的解釋,可以得出這樣的結(jié)論:合同約定數(shù)量是222件,若221件驗收合格,僅有一件不合格,那么被告就可以拒付221件的貨款,這一件商品永遠不合格,被告就永遠不付貨款了。這顯然是歪理,有失公平,并非是雙方真實意思表示,也與合同法相關(guān)規(guī)定相違背的。

四、原告申請價格鑒定有法可依。

被告收到家具166件,其中包括9件沒有約定價格,所以這9件家具屬于本合同的一部分,原告追要貨款于法有據(jù)。依據(jù)《合同法》第62條第(二)款之規(guī)定:價款或者報酬不明確的,原告可以要求按訂立合同時履行地的市場價格履行;被告既不同意原告提出的價格又不同意價格鑒定,于法無據(jù)。

綜上所述,被告第一次開庭咬住質(zhì)量問題不放,看到希望渺茫,又以數(shù)量為借口拒付貨款,恰恰說明質(zhì)量也好數(shù)量也罷都是借口,其根本目的是不想支付貨款。所以被告的行為于情、于理、于法都是站不住腳的。

以上補充意見請法庭予以考慮。

代理人:宋義凱。

20xx年3月24日。

尊敬的審判長、審判員、人民陪審員:

上海序倫律師事務(wù)所接受南通某某貿(mào)易有限公司(“某某公司”)的委托,指派趙永恒律師擔(dān)任南通某某貿(mào)易有限公司應(yīng)訴浙江某某木業(yè)有限公司(“某某公司”)承攬合同及南通某某貿(mào)易有限公司反訴浙江某某木業(yè)有限公司承攬合同糾紛案件被告及反訴人的訴訟代理人。現(xiàn)根據(jù)事實和法律,發(fā)表代理意見如下:

一、本案應(yīng)當(dāng)適用承攬合同法律規(guī)范。

本案系爭fbfp6b-1和fbfp6b-2合同名為。

購銷合同。

本案中,某某公司按照某某公司要求的材質(zhì)、規(guī)格型號加工三聚氰胺平板門,并且,作為加工物的三聚氰胺平板門所需要的鎖具也由某某公司提供。

某某公司交付標(biāo)的物實質(zhì)上是在履行交付工作成果的義務(wù)。但是,某某不僅要交付工作成果,而且,還要按照某某公司的要求完成工作,此兩項內(nèi)容共同構(gòu)成其合同項下的全部義務(wù)。由某某公司完成工作,體現(xiàn)了某某公司對某某公司的特殊信任。

定作合同中交付工作成果部分的內(nèi)容,具有買賣性質(zhì)。但是,這部分具有買賣性質(zhì)的交付內(nèi)容,只是定作合同權(quán)利義務(wù)的一部分,并不能全部涵蓋定作合同的權(quán)利義務(wù)。相反,定作合同則涵蓋了全部權(quán)利義務(wù),既包括了具有買賣性質(zhì)的交付工作成果部分,也包括了加工該工作成果的過程部分。

綜上,在適用法律時,應(yīng)當(dāng)考察案件事實與法律構(gòu)成要件的吻合關(guān)系,考察當(dāng)事人的真實意思表示,而不為表象所迷惑。本案中,案件事實符合承攬合同中定作合同的法律構(gòu)成要件,系爭合同應(yīng)當(dāng)定性為承攬合同,適用承攬合同法律規(guī)范。

二、反訴中,系爭合同已經(jīng)由反訴原告合法解除。

反訴中,解除系爭合同的法定條件已經(jīng)具備,反訴原告某某公司合法行使了解除權(quán),系爭合同已經(jīng)在20xx年9月初合法解除。

(一)某某公司遲延履行系爭合同,致使某某公司的合同目的不能實現(xiàn)。

按照約定,fbfp6b-1和fbfp6b-2合同的交貨期分別是20xx年3月23日前和20xx年3月30日前。其后,雙方變更交貨日期,分別為20xx年5月底和6月初。對此變更,原被告雙方均當(dāng)庭確認。

按照變更后的合同,系爭合同訂金均在變更后的交貨期前支付,所需配件也在20xx年2月初全部交付。某某公司在20xx年6月、7月、8月均無法交貨,致使某某公司的合同目的完全落空,某某公司行使法定解除權(quán),于法有據(jù)。

(二)解除合同通知某某公司已經(jīng)收到。

某某公司解除系爭合同的通知,某某公司已經(jīng)收到。

綜上,系爭合同已經(jīng)在20xx年9月初合法解除,雙方應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀,某某公司應(yīng)當(dāng)返還訂金及配件,并支付違約金。

2

頁,當(dāng)前第。

1

1

2

代加工代理合同篇十

委托方(甲方):

營業(yè)執(zhí)照注冊號:

地址:

被委托方(乙方):

營業(yè)執(zhí)照注冊號:

地址:

甲乙雙方本著誠實守信的原則,平等互利,經(jīng)雙方公平、友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:

一、甲方委托乙方加工生產(chǎn)大米,該產(chǎn)品的生產(chǎn)主料(水稻)由甲方提供,產(chǎn)品包裝由甲方提供,產(chǎn)品使用乙方生產(chǎn)許可證。在生產(chǎn)過程中甲方有權(quán)派人進住乙方工廠進行技術(shù)監(jiān)督,乙方需嚴格按照甲方的要求進行生產(chǎn)。

二、甲方需提前15天給乙方下達生產(chǎn)通知單,生產(chǎn)通知單需提供生產(chǎn)產(chǎn)量、規(guī)格、包裝方式、交貨時間及生產(chǎn)要求等具體內(nèi)容。

三、本合同期限為五年,從20xx年1月1日至20xx年1月1日止。

四、交貨及付款方式

1、加工費:乙方以每噸米80元計算。

2、乙方將貨物送至甲方指定托運部,所產(chǎn)生的托運費由甲方承擔(dān),若甲方派車到乙方工廠提貨,由乙方負責(zé)安排工人裝車。

3、甲方按月結(jié)算貨款給乙方,在每月最后一天對帳,于次月10號以前一次性付清所有貨款。

五、乙方在生產(chǎn)過程中所使用的原材料和包裝物必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,若產(chǎn)品的安全、質(zhì)量出現(xiàn)問題由乙方承擔(dān)全部責(zé)任;若產(chǎn)品質(zhì)量不合格,甲方可要求乙方退換貨,如包裝出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生改變等。

六、如產(chǎn)品有質(zhì)量問題,經(jīng)有關(guān)部門檢測,確定是產(chǎn)品本身問題,乙方承擔(dān)責(zé)任。但由于運輸過程或由于甲方銷售、儲存不當(dāng),而造成產(chǎn)品質(zhì)量問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任,但乙方可以退換貨。

七、乙方應(yīng)提供此產(chǎn)品相對應(yīng)批次合格的檢驗報告,若工商局、質(zhì)檢局抽檢此產(chǎn)品不合格由乙方承擔(dān)責(zé)任;在甲方所在地送檢的樣品檢驗費由甲方支付,若產(chǎn)品不合格所造成的損失由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

八、甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品,乙方不得將該產(chǎn)品投放市場,銷售權(quán)歸甲方所有。

九、在生產(chǎn)過程中,若發(fā)生安全事故及財產(chǎn)損失,由乙方負全部責(zé)任,與甲方無關(guān)。

十、本合同從簽訂之日起,雙方均不得違約,若有一方違約,違約方應(yīng)承擔(dān)對方的一切經(jīng)濟損失和承擔(dān)違約責(zé)任;本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的應(yīng)向本地仲裁機構(gòu)申請仲裁。

十一、本合同一式參份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。

甲方:

甲方(簽字蓋章):

乙方:

乙方(簽字蓋章):

日期:

代加工代理合同篇十一

第十二條:加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。

第十三條:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。

第十四條:乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

代加工代理合同篇十二

甲方:

地址:

電話:傳真:

乙方:重慶市__食品有限公司(簡稱乙方)。

地址:

電話:傳真:

甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商達成共識,簽訂本委托生產(chǎn)合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。

1、甲方系獨立的'法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。

2、乙方具備生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的合法資質(zhì),證書手續(xù)齊全真實,產(chǎn)品嚴格按照國家技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。

3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認的樣本質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關(guān)法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產(chǎn)品出廠前,必須經(jīng)國家法定檢驗機構(gòu)檢驗合格,并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況,因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔(dān),若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。

4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產(chǎn)品。

1、乙方為生產(chǎn)單位:按照甲方需求,給甲方生產(chǎn)合格()系列產(chǎn)品。

2、甲方為委托單位,其商標(biāo)()為甲方所有。

2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產(chǎn)。

乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災(zāi)等不可抗力之特殊情況除外)。

甲方倉庫:

聯(lián)系人:

乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn),數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內(nèi),訂單以傳真內(nèi)容為準(zhǔn)。如未按訂單生產(chǎn),甲方有權(quán)拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn),并進行協(xié)商解決)。

本合同有效期為年月日至年月日止。

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:重慶市百業(yè)興食品限公司法人代表(簽章):法人代表(簽章):

簽約代表:簽約代表:

簽約日期:簽約日期:

代加工代理合同篇十三

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商。就乙方委托甲方代加工紅棗事宜,簽訂如下合同,雙方須共同遵守:

一、委托代加工紅棗的品種、重量:

乙方委托甲方代加工的紅棗品種為:___棗,重量____噸。___棗,重量______噸。

二、委托代加工工作范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、費用:

(1)乙方委托甲方代加工紅棗的工作范圍為:原料卸車、粗分選(機選)、清洗、烘干、稱重、裝箱、裝車。

(2)代加工紅棗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合乙方的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求或按行業(yè)通行做法執(zhí)行。

(3)代加工費用:____元/公斤(按紅棗原料進廠時的重量計算),代加工費用不包含紙箱、內(nèi)膜袋、膠帶的費用。乙方如需使用甲方包裝材料,按甲方的材料收費標(biāo)準(zhǔn)另行支付費用。

三、如乙方使用甲方周轉(zhuǎn)筐拉運紅棗,周轉(zhuǎn)筐出廠時,乙方須交押金,每個周轉(zhuǎn)筐20元,損壞或丟失照價賠償。七天內(nèi)不收費,7天至15天,收取租金2元/個;15天至30天,收取租金4元/個;一個月以上按出售處理,20元/個。

四、乙方委托代加工的紅棗,甲方不負責(zé)出具檢測報告,如果乙方要檢測報告,甲方可以代辦送檢,但檢測費用由乙方承擔(dān)。

五、費用結(jié)算:乙方在拉運紅棗時,須付清甲方加工費,否則甲方有權(quán)扣留乙方委托代加工的紅棗,直至乙方付清加工費為止。

六、乙方的紅棗在進入甲方加工廠后,乙方應(yīng)當(dāng)自行安排相關(guān)人員對代加工的紅棗進行看管、監(jiān)督,但不得妨礙甲方正常工作。甲方為乙方看管人員免費提供食宿。

七、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

八、甲、乙雙方發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可訴至甲方所在地人民法院。

九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽定之日起生效。

甲方:

乙方:

法定代表人:

身份證號:

委托代理人:

聯(lián)系電話:

承攬人:

日期:

日期:

日期:

代加工代理合同篇十四

銀行:____________銀行

戶頭號碼:____________

增值稅號碼:____________

加工方(以下稱“加工方):____________有限公司

銀行:____________銀行

戶頭號碼:____________

委托方與加工方在平等、自愿基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:

(1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方________產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。

(2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工________產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。

(3)委托方為_________產(chǎn)品之唯一商標(biāo)持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。

第一、每月訂單

1、委托方必須提前________天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。

2、加工方在收悉訂單后,必須在____________內(nèi)以傳真書面向委托方確認訂單。

3、除非雙方經(jīng)過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

5、加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于________天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足,質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。

原材料及包裝材料安排

6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質(zhì)量檢驗工作由委托方委派代表全權(quán)負責(zé)。

加工費

7、含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣________。于此協(xié)議簽訂日起計至________年____月____日,可以雙方同意下,根據(jù)情況作出調(diào)整。

8、委托方將負責(zé)產(chǎn)品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關(guān)運費和保險費。

9、委托方負責(zé)提供合適的原材料及包裝材料,并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關(guān)材料的運輸事宜,及支付相關(guān)運費和保險費。

第二技術(shù)及工藝

成品各項理化指標(biāo)由委托方提供(見附件一),加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責(zé)加工過程中成品各項理化指標(biāo)的在線檢測和品質(zhì)控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質(zhì)指標(biāo)要求,加工方對產(chǎn)品質(zhì)量即沒有任何責(zé)任。產(chǎn)品其它質(zhì)量責(zé)任則由委托方承擔(dān),除非:

a產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì);

b產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物;

第三付款條件

1、首次加工費,委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成________日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。

2、加工方必須在委托方付款之后________個工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。

有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、專利及商標(biāo)的侵權(quán)責(zé)任

3、非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。

第四雙方責(zé)任

加工方根據(jù)委托方確認的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo),委托方負責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負全部責(zé)任。

第五協(xié)議終止

1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。

2、如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。

3、協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品,原材料及包裝材料,否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。

第六協(xié)議期限

本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期________年。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。

委托方:____________

加工方:____________

代表人簽字:____________

代表人簽字:____________

代表人姓名:____________

代表人姓名:____________

____________有限公司(蓋章)

________年____月____日

________年____月____日

代加工代理合同篇十五

委托方:(以下簡稱甲方)

被委托方:(以下簡稱乙方)

甲方委托乙方加工“簡妹”系列休閑醬腌菜產(chǎn)品,為維護甲乙雙方在合作期間的權(quán)益,雙方經(jīng)友好協(xié)商達成以下協(xié)議內(nèi)容。

第一條:甲方需提供乙方委托加工產(chǎn)品的主料、輔料及包裝材料。

第三條:甲方委托乙方加工:

第七條:乙方每批次代理加工訂單完成后,需在兩個工作日內(nèi)通知甲方,甲方得在兩個工作日內(nèi)派員驗收已完工之產(chǎn)品,乙方因自身工藝限制,因此只能承諾在驗收完畢后不再承擔(dān)該批次產(chǎn)品出廠后所產(chǎn)生的任何質(zhì)量問題(保質(zhì)期);乙方生產(chǎn)裝箱過程中,因人為將不合格品裝入包裝箱內(nèi),因此造成的貨品損失,由乙方全部承擔(dān)。

第九條:乙方完成甲方訂單,甲方驗收后需在訂單完成后7個工作日內(nèi)運出乙方工廠。

本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各持兩份,自簽字之日起生效,同具法律效力。

甲方:(簽章)

____年____月___日

乙方:(簽章) 賬號:

____年____月___日

代加工代理合同篇十六

甲方(委托方):

乙方(加工方):

甲乙雙方在平等、自愿基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:

第一條 協(xié)議內(nèi)容

(2)乙方根據(jù)下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。

第二條 甲乙雙方權(quán)力和義務(wù)

(3)加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協(xié)商核算,甲方向乙方支付加工費用后,乙方要及時向甲方開具增值稅發(fā)票。

第三條 聯(lián)合聲明

(1)甲乙雙方僅是協(xié)議經(jīng)營關(guān)系,雙方具有獨立的經(jīng)營地位,不存在內(nèi)部管理關(guān)系。

(2)甲乙雙方認同本協(xié)議為經(jīng)濟協(xié)作協(xié)議,一切爭議為民事爭議。

第四條 協(xié)議有效期限和續(xù)簽方案

本協(xié)議自簽訂日期生效,有效期為一年,長期合作需每年定期續(xù)簽。

第五條 糾紛解決方法

執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。

甲方:

乙方:

甲方代表人簽字:

乙方代表人簽字:

日期:

日期:

代加工代理合同篇十七

甲方為:中國公司。

地址:

電報掛號:

電傳:

________工廠。

地址:中華人民共和國省市區(qū)街號。

電報掛號:

乙方為:×國公司。

地址:

電傳:

第一條加工(裝配)的項目。

第二條交付來料與加工成品的數(shù)量和時間。

第三條加工費。

第四條付款辦法。

第五條來廠專家和技術(shù)培訓(xùn)。

第六條運費、保險費。

第七條質(zhì)量檢驗。

第八條不可抗力。

第九條違約責(zé)任。

第十條仲裁。

第十一條擔(dān)保。

第十二條轉(zhuǎn)讓。

本合同所載明的權(quán)利和義務(wù),非經(jīng)雙方一致同意,一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

第十三條有效期限。

第十四條續(xù)訂。

本合同有效期限屆滿之前,如一方認為需要續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M行協(xié)商。

第十五條文本。

本合同正本一式2份,雙方各持1份。副本______份。

第十六條補充或修訂。

本合同如有未盡事宜,雙方可以進行協(xié)商補充或修訂。

第十七條適用法律。

中華人民共和國法律為本合同的適用法律。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。

代表:(簽字)代表:(簽字)。

見證人:(簽字)。

注一:如包裝費用、輔料、運費、保險費等在加工費以外收取,須另訂條款明確規(guī)定。

注二:乙方提供原材料(或散件),如采用托收或遠期信用證(對開信用證),及成品出。

口不采用信用證方式,而用匯款或托收方式可作相應(yīng)更改。

其他價格條件,則此條的運費、保險費的負擔(dān)應(yīng)隨之變動。

代加工代理合同篇十八

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方代理皮革進料加工,皮革制品出口業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議:

一、甲方委托乙方代理皮革進料加工,皮革制品出口至_________業(yè)務(wù),乙方接受甲方委托。

二、合同標(biāo)的:_________。

產(chǎn)品名稱:_________。

數(shù)量:_________。

合同金額:_________。

擬出運日期:_________

出運港:_________。

到貨港:_________。

外方付款結(jié)算方式:_________。

三、雙方責(zé)任及義務(wù):

(一)甲方職責(zé):

1.負責(zé)與外商簽訂所有出口合同,并對合同的全部內(nèi)容負責(zé);。

2.負責(zé)安排生產(chǎn)、出運、交貨;。

3.負責(zé)向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;。

4.承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費用及風(fēng)險,保證按合同條款(合同標(biāo)的)的`全部內(nèi)容執(zhí)行,并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。

(二)乙方職責(zé):

1.負責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;。

2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);。

3.負責(zé)出口結(jié)匯;。

4.結(jié)匯后一周內(nèi),將貨款轉(zhuǎn)付甲方賬戶。

四、違約責(zé)任:

如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對方造成的經(jīng)濟損失,由違約方承擔(dān)。

五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。

六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效,具有同等法律效力。

代加工代理合同篇十九

甲方:

乙方:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就乙方委托甲方加工電解法(含化學(xué)法)二氧化氯復(fù)合消毒劑發(fā)生器,達成如下協(xié)議,望共同遵守。

一、合同有效期:自年月日起至年月日止。

二、甲方義務(wù):

2、甲方保證接到乙方加工訂單后,保證加工周期、保證加工質(zhì)量、保證設(shè)備易損件及維修件的正常供應(yīng)。

3、甲方為乙方派出的售后服務(wù)及安裝人員提供完全的`、認真的設(shè)備指導(dǎo)安裝、故障判斷及技術(shù)維修。

4、甲方嚴格按照乙方每批次加工訂單技術(shù)要求進行加工產(chǎn)品。絕不出現(xiàn)偷工減料、以次充好的現(xiàn)象。

5、甲方通知乙方驗貨時,應(yīng)首先自檢,確鑿無誤后通知乙方驗貨。對乙方驗貨時提出意見和要求,甲方應(yīng)虛心接受并進行整改。

三、乙方義務(wù):

1、乙方每批次向甲方下達的加工訂單,雙方就產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)要求、加工周期確認后,應(yīng)共同簽署每批次加工訂單的合同。合同雙方蓋章后生效。

2、合同生效后,乙方應(yīng)向甲方支付每批次產(chǎn)品的材料費用。

3、甲方加工完畢后,通知乙方,乙方進行產(chǎn)品驗收,通過雙方驗收后,確鑿產(chǎn)品無質(zhì)量問題,乙方向甲方支付每批次的加工費用。

四、違約責(zé)任。

1、若甲方違反本合同,承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟損失。

2、乙方若違反本合同,承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟損失。

五、若因不可預(yù)測因素導(dǎo)致市場價格必須調(diào)整時,雙方可再協(xié)商采取相應(yīng)措施。

六、本合同履行過程中引起的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商,協(xié)商不成,可向人民法院提起訴訟。

七、本合同(共二頁)一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,本合同生效后雙方所書面簽署的相關(guān)文件以及傳真均為本合同的附件:與合同具有同等法律效力。

【本文地址:http://gzsthw.cn/zuowen/17542263.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔