合同的簽署是商業(yè)交易的重要環(huán)節(jié)，具有法律效力保護簽約方的利益。如何撰寫合同是一個重要的問題，需要注意清晰明確的表達，避免歧義。合同范文提供了一種參考，但并不代表所有情況下都適用。
盤龍區(qū)工程施工合同篇一
發(fā)包方（以下稱甲方）：
法定代表人：
身份證號碼：
承包方（以下稱乙方）：
法定代表人：
身份證號碼：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合________省有關(guān)規(guī)定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于《________》（合同編號________，以下簡稱原合同）甲乙雙方就其中未盡事宜經(jīng)充分協(xié)商，達成一致，形成本補充協(xié)議。
2、工程地點：
計劃竣工日期：____年____月____日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：____天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
1、暫估合同價款為____________萬元（人民幣大寫：____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量（綜合單價和暫估工程量見工程量附件）。
2、付款方式：按原合同相關(guān)條款執(zhí)行。
補充協(xié)議所列工程量為暫估工程量，工程量計算規(guī)則以經(jīng)甲方確認的實際工程量為準，按原合同計量條款執(zhí)行。
嚴格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質(zhì)量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質(zhì)量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設(shè)計、設(shè)計變更、圖紙會審等設(shè)計文件要求施工。甲方將按此及現(xiàn)場情況進行施工監(jiān)督管理。
1、對本協(xié)議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
2、本協(xié)議是原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。本協(xié)議與原合同相抵之處，以本協(xié)議為準。
3、凡因本協(xié)議的簽訂、履行而發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)____份，承包人執(zhí)____份。
發(fā)包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構(gòu)代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
承包人：（公章）。
法定代表人或其委托代理人：（簽字）。
組織機構(gòu)代碼：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
電子信箱：
開戶銀行：
賬號：
盤龍區(qū)工程施工合同篇二
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、質(zhì)量標準。
五、合同價款：
金額（大寫）：元（人民幣）。
六、發(fā)包人向承包人承諾按協(xié)議約定的期限和方式支付協(xié)議價款及其他應(yīng)當支付款項。
七、協(xié)議生效。
協(xié)議訂立時間：年月日。
協(xié)議訂立地點：
本協(xié)議雙方約定生效，本協(xié)議生效后承包方和發(fā)包人各持一份。
發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
年月日年月日。
盤龍區(qū)工程施工合同篇三
甲方：
乙方：
身份證號碼：
甲方承建的農(nóng)田機械道路及河道工程，需使用挖掘機等機械作業(yè)，乙方就近有機械，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就挖掘機使用等相關(guān)事項達成如下協(xié)議：
1、工程地點：
2、作業(yè)內(nèi)容：根據(jù)甲方需要挖掘機所能從事的作業(yè)。
3、機械型號：60型挖掘機。
4、計量方式：按實際工程進行計量，精確到分鐘，計時時間以及機械進入甲方指定地點，并指令開始工作時，甲方指定專人計量時間(說明：無論夜間或加班使用機構(gòu)計量方式不變)。
5、計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)，單價為_______/小時(合同期單價不再調(diào)整)。
6、付款方式：經(jīng)甲方及甲方相關(guān)人員驗收合格后一次性付清。
7、安全責任：乙方應(yīng)加強安全檢查及防范工作，凡發(fā)生一切安全事故(包括車輛本身安全、駕乘人員安全對他人造成安全、開往或退出工地安全等)均由乙方負責(包括法律或經(jīng)濟責任)。
8、駕乘人員食宿自理，機械設(shè)備自行保管。
9、本協(xié)議一式二份，雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
盤龍區(qū)工程施工合同篇四
發(fā)包方（甲方）：貴陽金輝電力實業(yè)總公司。
承包方（乙方）：貴州省遵義市正業(yè)電氣安裝工程有限責任公司。
第一條合同依據(jù)。
本合同的法律依據(jù)是_《合同法》和《建設(shè)安裝工程合同及施工條例》；工程內(nèi)容及工程量是按貴州能達電力設(shè)計有限責任公司設(shè)計的《清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據(jù)進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內(nèi)容。
一、工程名稱：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所內(nèi)。
三、工程范圍及內(nèi)容:。
1：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條承包方式。
本工程甲方將工程以包工包料按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。（結(jié)算定額采用20xx年北京地區(qū)價目本；裝置性材料預(yù)算價格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字（20xx年價）的通知》；費用構(gòu)成執(zhí)行《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》（20xx年版）；根據(jù)貴州省電力公司電技經(jīng)[20xx年。
第四條雙方協(xié)作事項。
甲方負責：
一：甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。
二:甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關(guān)部門進行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方反應(yīng)。
二：乙方應(yīng)按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關(guān)部門審核。
第五條違約責任。
按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責任。
第六條發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式。
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應(yīng)本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期。
本工程年月日前完工。
第八條工程承包方式。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應(yīng)責任。
第十條工程造價。
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（），本工程包工包料按實結(jié)算。
第十一條合同份數(shù)。
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
第十二條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：（公章）乙方：
負責人：（簽章）負責人：（簽章）。
日期：年月日日期：年月日
盤龍區(qū)工程施工合同篇五
甲方：
乙方：
應(yīng)甲方要求，在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應(yīng)增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：
一、工程范圍：20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應(yīng)的增項工程制作與安裝。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：
詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設(shè)計師提供施工標準。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。
六、其它：施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
法定代表人：法定代表人：
簽約日期：年月日
盤龍區(qū)工程施工合同篇六
甲方：
乙方：
為確保哈爾濱公路主樞紐道外客運站項目按期開工，甲方委托乙方承擔本工程項目基坑降水工程，為工程基礎(chǔ)土方開挖及基礎(chǔ)施工做準備?，F(xiàn)雙方在平等自愿的原則基礎(chǔ)上就該工程事宜達成如下協(xié)議：
8.0米。
四、工程造價的確定根據(jù)招標文件以中標價格確定工程造價70.66萬元（人民幣）；工程造價包括基坑降水工程費23.1萬元、辦理基坑降水手續(xù)費47.56萬元；上述工程造價在工期要求時間內(nèi)一次包死。
五、工程決算及付款方式：付款方式：施工降水設(shè)施完成后甲方支付乙方工程款工程總價90%；基坑降水要求工期結(jié)束后，乙方基坑降水達到要求標準，甲方將尾款一次性支付乙方。
六、雙方責任。
1、乙方中標后，乙方負責辦理基坑降水手續(xù)。
2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水費用由甲方負責。
5、乙方應(yīng)確保在總包單位基礎(chǔ)施工期間，作好維護及監(jiān)測工作，與總包單位作好配合；
6、乙方應(yīng)作好現(xiàn)場文明施工工作；
七、其他：本協(xié)議具有法律效力，雙方嚴格遵守。如果發(fā)生合同糾紛，雙方可向____市仲裁委員會申請仲裁。本協(xié)議壹式陸份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，建設(shè)單位兩份。
甲方：
法人代表：
授權(quán)委托人：____。
日期：________年____月____日
乙方：黑龍江xx公司法人代表：
授權(quán)委托人：____。
日期：________年____月____日
建設(shè)單位主管部門意見：建設(shè)單位（章）。
經(jīng)辦人：________年____月____日。
盤龍區(qū)工程施工合同篇七
我單位擬新建xx大廈室內(nèi)裝修工程，為確保工程質(zhì)量、安全，提高經(jīng)濟效益，本著公開、公正、公平競爭的原則，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設(shè)部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關(guān)規(guī)定，并報經(jīng)市計委批準，該工程項目擬采用公開招標形式招標，擇優(yōu)選定施工隊伍?，F(xiàn)將該項目的招標條件及投標要求說明如下：
1、工程名稱：xx大廈室內(nèi)裝修。
2、建設(shè)地點：xx路1。
3、計劃投資1700.00萬元，投資性質(zhì)：單位自籌，已到位資金1700.00萬元。
4、功能布局：詳見業(yè)主提供的裝修設(shè)計施工圖。
5、工程類別整棟裝飾工程。
詳見業(yè)主提供的裝修設(shè)計施工圖（含燈飾、衛(wèi)生潔具及相應(yīng)管線）。
1、本工程根據(jù)《招標投標法》等有關(guān)規(guī)定，按中標價、投標工期、投標質(zhì)量等級和本招標書的其它條款、以及《合同法》的有關(guān)規(guī)定由建設(shè)方與施工單位簽訂合同，采取包工、包料、包工期、包質(zhì)量的承包方式。
2、取費標準。
2-1、土建工程：按現(xiàn)行定額及其配套的取費標準，材料預(yù)算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕08號文；取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文；人工調(diào)整暫調(diào)系數(shù)按x建定〔20xx〕第09號文進行調(diào)整，列入稅前報價；施工現(xiàn)場安全、文明施工及職業(yè)衛(wèi)生增加費執(zhí)行郴建定〔20xx〕第011號文。
2-2、安裝工程（含水電安裝、采暖通風、管線敷設(shè)）：按現(xiàn)行定額取費，材料預(yù)算價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行。
2-3、裝飾裝修工程：按現(xiàn)行定額取費，材料預(yù)算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕第08號文，取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文以及有關(guān)配套文件規(guī)定執(zhí)行。
1、本工程報價不含勞保統(tǒng)籌基金（開標前，建設(shè)方按有關(guān)規(guī)定預(yù)繳勞?；?，開標后按實際規(guī)模核算，多退少補并納入總造價）。
四、主要材料供應(yīng)及質(zhì)量要求：材料的采購由業(yè)主和乙方共同考察后，經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理同意后方可使用。
本工程施工工期（日歷天數(shù)）參照國家現(xiàn)行工期定額、結(jié)合業(yè)主實際情況確定為xxx天；投標人可根據(jù)自己的實際情況自行確定投標工期。
按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量標準施工，工程質(zhì)量必須符合工程設(shè)計和現(xiàn)行規(guī)范要求?？⒐r，經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門核定，質(zhì)量等級必須達到優(yōu)良標準。
1、中標人不得將工程轉(zhuǎn)包；如發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包行為，由建管部門按規(guī)定予以查處，建設(shè)單位報經(jīng)市招標辦批準，有權(quán)從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。
2、嚴格按國家的有關(guān)規(guī)定和《合同法》的有關(guān)要求簽訂建設(shè)工程施工承包合同。
3、工程結(jié)算：本工程以中標價作為工程價款結(jié)算的依據(jù)；增減部分（即招標時未予以計算或因設(shè)計變更增減的工作量），以及合同工期內(nèi)因國家政策的變更而引起取費標準和材料預(yù)算價的變動，應(yīng)予以調(diào)整。
本工程結(jié)算委托xxxxx審定。
4、工程價款的撥付：本工程在施工合同簽訂后、開工前10天，按中標價的10%預(yù)付工程備料款；其后，每月按上月實際完成的建安工作量的60％撥付。
工程款（含備料款、進度款）撥至中標價的60%時，停止撥付；其余40%待工程竣工驗收合格并符合合同要求，工程結(jié)算后兩年內(nèi)付清。
5、違約責任和獎罰辦法：
5-1、本工程實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，工程竣工驗收評定為優(yōu)良工程的，按中標價的2%獎勵；質(zhì)量等級未達到中標承諾的，按中標價的2%處罰。
5-2、本工程要求按中標工期完工；每提前或推遲一天交付使用，按中標價的萬分之二予以獎罰。
5-3、本工程如因建設(shè)方延誤工期，每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。
1、投標人在獲取招標書的同時應(yīng)按規(guī)定向招標人交納投標保證金xxx萬元。
2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同，以保證投標人一旦中標，即按招標文件的有關(guān)規(guī)定簽約并完成其中標工程；對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應(yīng)招標條件而予以拒絕，其投標保證金不予退還。
2-1、履約擔保形式：現(xiàn)金擔保。
2-2、擔保額度：采用現(xiàn)金方式，其履約擔保額度為xxxx萬元，投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。
2-3、履約擔保有效期：投標擔保的有效期為其中標工程經(jīng)認可的竣工工期。
3、工程現(xiàn)場勘察和招標答疑：
3-1、本工程于20xx年xx月xx日16：00時，在市交易中心召開發(fā)標會，并組織工程現(xiàn)場勘察。
3-2、本工程于20xx年xx月xx日09：00時，在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設(shè)計等尚不明確的問題提出意見，而后由招標人會同設(shè)計單位書面答復(fù)。
4、投標報價的取值：
投標報價的上限值為xxxx.00萬元；
投標報價的下限值為xxxx.00萬元。
5、投標書的編制、密封和投送。
5-1、投標書包括商務(wù)標書和技術(shù)標書。
5-2、商務(wù)標書的內(nèi)容包括：
經(jīng)理部組成人員明細表；以及其它需要說明的文件和證明材料。
5-2-2、商務(wù)標b：投標報價、承諾表。
將以上資料裝訂成冊，一式貳份（其中正本壹份，副本壹份）。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。
5-3、技術(shù)標書主要是施工組織設(shè)計；本項目需要投標人提供施工組織設(shè)計一式柒份；其要求如下：
5-3-1、技術(shù)標書中的章節(jié)編排按如下順序和要求制作：
盤龍區(qū)工程施工合同篇八
合同編號:甲方（發(fā)包單位）：江蘇xx公司乙方（承包單位）：無錫xx公司根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就鋼構(gòu)雨篷加工與安裝事項協(xié)商一致，簽訂本專業(yè)分包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
1.工程名稱：住宅小區(qū)一期工程（17樓）。
2.工程地點：安徽____市紅十字會醫(yī)院南邊。
3.工程結(jié)構(gòu)：框剪結(jié)構(gòu)。
4.承包內(nèi)容：小區(qū)單元門的鋼構(gòu)雨篷加工與安裝。
二、承包形式：大包形式、包工包料、包安全、包質(zhì)量、包竣工驗收。
三、材料要求：
1、工字鋼、圓鋼管及玻璃爪等必須按照圖紙施工，并且必須達到國家標準要求。
2、玻璃采用66夾膠鋼化玻璃。
四、工藝要求：鋼結(jié)構(gòu)連接平整、防銹漆兩遍、面漆采用氟碳漆兩遍必須光澤顏色一致，面漆顏色以選樣為準。
五、加工、制作形式：按照圖紙加工安裝，乙方根據(jù)實際需要對圖紙進行修改時要及時通知甲方.
六、結(jié)算方式：
1、950元2，該報價含設(shè)計、加工制作費、運輸、安裝和稅金。
2、最后以竣工實際面積結(jié)算并提供正式稅務(wù)發(fā)票。
3、付款方式:工程量完工驗收合格一次性結(jié)算，雨棚主鋼構(gòu)安裝完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,驗收合格后支付全部的10%，全部安裝費的5%為質(zhì)保金，________年后無質(zhì)量問題全額無息返還。
1、工期：合同簽訂后按甲方編制進度計劃實施。
2、暫停施工：甲方應(yīng)以書面形式要求乙方停止施工，提出書面處理意見，乙方整改后以書面形式提出復(fù)工要求。
3、工期延誤：以下原因造成的工期延誤，經(jīng)甲方代表確認后，可考慮工期順延：
（1）施工現(xiàn)場未能達到開工條件；
（2）其它工種施工施工交叉而影響施工。
（3）發(fā)生重大設(shè)計變更，造成工程量增加或返工發(fā)生的天數(shù)。
（4）人力不可抗拒的因素而延誤工期。
八、質(zhì)量標準符合以下有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范：
（3）質(zhì)量要求：使用的原材料符合國標及圖紙要求。
十、雙方義務(wù)：甲方義務(wù)：
（1）配合乙方協(xié)調(diào)設(shè)計單位確保圖紙無誤。
（2）甲方負責提供施工現(xiàn)場所需的施工條件、施工所需水、電。乙方義務(wù)：
（1）乙方負責提供施工所需的全部機械以及二級箱以下的電纜等，所有焊條、切割片、油漆、鋼絲刷等輔料。配合甲方完成監(jiān)理及施工所需的有關(guān)技術(shù)資料，檢驗資料和檢驗報告，報驗資料等等。
（2）乙方現(xiàn)場施工人員服從甲方及有關(guān)單位的管理。
（3）及時接受并完成監(jiān)理單位提出的整改意見。十。
乙方：無錫xx公司甲方代表（簽名）：
乙方代表（簽名）：甲方法人代表或授權(quán)人（簽名）。
乙方法人代表或授權(quán)人（簽名）：地址：
地址：電話：
電話：開戶銀行：開戶銀行：帳號：
盤龍區(qū)工程施工合同篇九
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將廠房工程部分防水卷材、防水涂料分項工程交由乙方承包施工，為明確雙方責任，特訂立本施工合同，具體條款如下：
一、工程地點及承包范圍：廠房屋面防水項目。
二、承包方式：按雙方協(xié)商的內(nèi)部包工包料方式承包。
三、用料約定：經(jīng)乙方推薦，采用4mmsbs防水卷材。
四、工程質(zhì)量等級及驗收約定：本工程質(zhì)量應(yīng)達合格標準。乙方應(yīng)嚴格按照福建省防水工程新規(guī)范標準和甲方要求施工，防水工程應(yīng)保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達到設(shè)計厚度。如不能達到驗收等級標準，乙方自愿返工至驗收合格并承擔由此給造成的任何責任。
五、工期要求：乙方應(yīng)配合土建施工工期，確保不耽誤土建施工。
六、工程價款的核算和支付：
1、工程量計算：按實鋪面積計算。
2、單價：4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式：工程完工，工程量經(jīng)甲方確認后，甲方在20天內(nèi)付工程結(jié)算總造價50%給乙方，其余50%在工程經(jīng)質(zhì)檢部門驗收合格后付清。
七、甲方職責：
（1）提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
（2）提出工期計劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
（4）有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，可要求乙方整改至合格。
八、乙方職責：
（1）服從甲方管理，接受甲方的監(jiān)督。施工前應(yīng)向甲方提供本工程的施工方案、技術(shù)保證措施文件。自行做好放樣、測定、抄平、質(zhì)量自查工作，提交完整的施工資料包括防水工程隱蔽工程驗收資料。
（2）確保提供本工程使用的防水卷材質(zhì)量合格。即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、出廠證、檢測報告等內(nèi)業(yè)資料原件。材料如不合格，自愿承擔由此引起的任何責任。
（3）配合本工程整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
（4）遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，確保安全、文明施工。不得有違規(guī)行為，否則自愿接受甲方的處罰。
（5）嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到合格標準，并對工程保修三年。三年內(nèi)如有質(zhì)量問題，甲方應(yīng)在24小時內(nèi)到場承擔保修義務(wù)。
（6）對本班組施工操作人員進行上崗考核，所有施工人員均應(yīng)有身份證、暫住證、建筑防水施工人員崗位合格證書，嚴禁使用童工和未成年人。施工操作期間，管理人員不得離開現(xiàn)場。
（7）對本分項工程的質(zhì)量、安全、工期負全部責任。
九、其它事項：如乙方不服從甲方管理，不能保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工，故意拖延工期，甲方有權(quán)終止本合同，由此引起的損失由乙方自行承擔。
十、本合同未盡事宜，雙方可另定補充協(xié)議，經(jīng)雙方簽字后與本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同自簽字后生效，至工程保修期滿時終止。
甲方：乙方：
代表：代表：
簽訂日期：年月日
盤龍區(qū)工程施工合同篇十
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料。
4、工程概況：建筑面積1227。
2.00平方米。
二、工程裝修內(nèi)容綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);工程造價為：元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)。
五、質(zhì)量要求按國家建設(shè)部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的。
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內(nèi)付清。
七、雙方責任。
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。甲方單位名稱：乙方單位名稱:(蓋公章)(蓋公章)法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：年____月____日________年____月____日委任單位：____________施工單位：____________就____________裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：___________________________。
二、工程地點：________________________。
三、工程項目內(nèi)容：________________________。
四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
六、付款方式。
1.合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。
2.開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預(yù)付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標準，以實際工程量結(jié)算)。
七、材料設(shè)備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設(shè)備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工。
1.乙方必須嚴格按設(shè)計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4.乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質(zhì)量。
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質(zhì)量保修________年。
一、違約責任任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
盤龍區(qū)工程施工合同篇十一
建設(shè)單位（甲方）施工單位（乙方）。
根據(jù)《消防法》有關(guān)規(guī)定，甲方將關(guān)嶺縣招待所消防安裝工程承包給乙方施工安裝，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
（二、三、四、五層室內(nèi)簡易噴淋安裝，火災(zāi)自動報警安裝及滅火器、標志燈、應(yīng)急燈配置。）。
包工包料，包工價：人民幣陸萬元整（60000。00元）由甲方提供施工電源，并負責二相電連接到自動報警主機旁邊。
合同簽訂后甲方需付給乙方人民幣伍仟元訂金，余款伍萬伍仟元經(jīng)消防部門驗收合格后一次性付清尾款給乙方，如果消防部門驗收說不合格就不付錢。
20xx年8月，20xx年xx月xx日。
由違約方賠償對方一切經(jīng)濟損失。
甲方負責提供安全施工環(huán)境，施工過程中造成的安全事故由乙方負責。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
xx年xx月xx日。
盤龍區(qū)工程施工合同篇十二
電話：_________________。
住址：_________________。
通訊地址：_________________。
乙方（承包方）：_________________。
法定住址：_________________。
法定代表人：_________________。
職務(wù)：_________________。
聯(lián)系人：_________________。
身份證號碼：_________________。
電話：_________________。
通訊地址：_________________。
郵政編碼：_________________。
1、工程地點：_________________市_____________區(qū)（縣）_____________路_____________號_____________樓_____________室。
2、住房結(jié)構(gòu)：_________________房型_____________房_____________廳_____________套，施工面積_____________平方米。
3、工程造價：_________________家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，約定如下：_________________總價款：_________________元，大寫（人民幣）：_________________。其中：_________________材料費：_________________，人工費：_________________，管理費：_________________，設(shè)計費：_________________，垃圾清運費：_________________，稅金：_________________，其他費用：_________________。（詳見附表三：_________________家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
4、工程承包方式：_________________雙方商定采取下列第_____________種方式。
（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表）。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表）。
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表）。
第二條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_____________種方式提供：
1、甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_____________年_____________月_____________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。（見附件六：_________________家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙）。
2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附件六：_________________家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)。
1、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。
2、參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收。
3、工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料。
4、房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應(yīng)當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放，并按有關(guān)規(guī)定清運。
5、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復(fù)和賠償。
第四條乙方權(quán)利義務(wù)。
1、施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程。
2、安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應(yīng)當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全。
3、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通。
4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品。
6、乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。
7、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8、乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求，不得偷工減料、粗制濫造。
9、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全。
第五條材料的提供。
1、由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔。
2、由乙方提供的材料、設(shè)備的（見附件五：_________________乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收。若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提。
3、甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：_________________甲方提供裝飾裝修材料明細表。應(yīng)備注乙方代購），在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的_____________%）+材料運輸費（根據(jù)實際情況確定）。若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任。
4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場。
第六條工期延誤。
1、因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
2、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第七條質(zhì)量標準。
（1）乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標準、規(guī)范進行施工。
（2）乙方所承包的工程，必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準驗收。
（3）凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質(zhì)量標準的，由甲方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。
第八條工程驗收和保修。
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收。
（2）油漆、面層涂料施工前驗收。
（3）竣工驗收。乙方應(yīng)提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
2、保修。
（1）工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)（見附件九：_________________工程結(jié)算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：_________________工程保修單）。
（2）在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條工程款支付方式。
1、竣工驗收后_____________日內(nèi)，甲方支付相當于總價款_____________%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
2、因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3、雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項后，乙方應(yīng)當出具合法發(fā)票。
第十條違約責任。
1、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_____________%的違約金。若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。
2、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
3、由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。
第十一條附則。
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。
4、合同履行完后自動終止。
5、本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權(quán)益。
6、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方（簽字）：_________________。
乙方（蓋章）：_________________。
法定代表人（簽字）：_________________。
委托代理人（簽字）：_________________。
簽訂地點：_________________。
簽訂地點：_________________。
_________________年__________月__________日。
_____________年__________月__________日。
委托代理人（簽字）：_________________。
聯(lián)系電話：_________________。
盤龍區(qū)工程施工合同篇十三
甲方（全稱）：
乙方（全稱）：
本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方于________年 ____月 ____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》（以下簡稱“原施工合同” ）中的定義相同。 鑒于： 甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況，在原施工合同基礎(chǔ)上變更施工合同條款部分內(nèi)容，特訂立以下補充協(xié)議。
一、協(xié)議內(nèi)容變更部分為：
1、因乙方新購置一批自卸車輛，甲方應(yīng)保證乙方土方總運量，不低于 方。
2、因甲方原因?qū)е萝囕v停工，每天補償車輛誤工費500元。
具體包括：
4、甲方保證施工工地內(nèi)有人發(fā)貨、驗收，因甲方工作不到位造 成乙方不能夠正常施工，因此造成乙方經(jīng)濟損失的由甲方按乙方實際生產(chǎn)的經(jīng)濟損失向乙方進行賠償。
3、付款方式及價格按原有施工合同條款執(zhí)行。如有新標段，價格另 議。
二、本協(xié)議生效后，即成為原施工合同不可分割的組成部分，與原施工合同具有同等的法律效力。 除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原施工合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。 本協(xié)議與原施工合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準。
三、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：乙方： （公章）
（公章） 法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人
________年____月____日________年____月____日
盤龍區(qū)工程施工合同篇十四
身份證號碼：
乙方：______________。
身份證號碼：
為確保工程質(zhì)量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任和權(quán)利，按照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，結(jié)合工程具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意訂立本合同并嚴格遵守履行。
1、工程名稱：武西高速桃花欲黃河大橋過路頂管工程。(具體位置雙方現(xiàn)場指定)。
2、質(zhì)量等級。
乙方必須按甲要求和有關(guān)操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程、技術(shù)規(guī)范施工;嚴格按照有關(guān)工程質(zhì)量標準、工程質(zhì)量控制標準、工程評定標準、工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準、施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準、工程質(zhì)量檢驗評定標準進行檢驗評定;工程質(zhì)量必須達到有關(guān)標準的合格等級。
3、合同價款：
3.1合同造價定為。
3.2簽約后，按照本合同約定的計價標準執(zhí)行，無論任何價格上漲或其他任何原因，雙方均不做任何調(diào)整。
4、工程結(jié)算：
4.1頂管長度以頂管的入土點到出土點的直線距離長度計算，出土點入土點的位置由雙方共同商定。
4.2每完成一處頂管工程付該處頂管工程的頂管費用，工程結(jié)束時頂管費用全部結(jié)清。
5.進度計劃：乙方于開始施工，中間不得間斷停工，隨時接受甲方檢查、監(jiān)督。
6、質(zhì)量與檢驗：乙方所頂?shù)墓艿?，必須保證管道暢通，無變形，乙方負責穿過12鐵絲，否則甲方將不同意接收。施工過程中如有拖斷等情況甲方不承擔任何費用及責任。
7、(1)乙方必須遵守《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，按照國家和有關(guān)行業(yè)的規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、要求、方法及中華人民共和國國家標準《建筑施工安全檢查標準》jgj59-99和甲方安全生產(chǎn)管理制度等實施安全生產(chǎn)管理，確保安全施工。乙方應(yīng)自行辦理其自身范圍內(nèi)的施工人員的意外保險。
7、(2)乙方必須設(shè)立施工現(xiàn)場安全管理部門并配備熟悉安全施工管理業(yè)務(wù)、經(jīng)過安全管理培訓的安全管理人員在現(xiàn)場施工。施工過程出現(xiàn)任何安全問題有乙方負責。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
盤龍區(qū)工程施工合同篇十五
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！焙偷诙鶙l“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?！?/p>
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書。”
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應(yīng)如何界定?！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效?！?/p>
第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效?！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?！?/p>
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個人，應(yīng)嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
【本文地址：http://gzsthw.cn/zuowen/19627795.html】
