現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應(yīng)該怎么制定呢?下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0?,希望能夠幫到你?
裝修合同 裝修合同免費版篇一
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程施工合同示范文本》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方可達(dá)成如下協(xié)議。
第一條:工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包范圍:報價書及效果圖、施工圖顯示的工作內(nèi)容
1.4承包的方式:包工包料
1.5工期:本工程自20xx年08月01日開工,于20xx年09月08日竣工。
1.6工程質(zhì)量:達(dá)到國家及地方質(zhì)量評估合格標(biāo)準(zhǔn)。
1.7合同價款(人民幣大寫):
第二條:甲方工作
2.1開工前叁天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明貳份,并承擔(dān)設(shè)計圖紙的相關(guān)費用,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2.2指派徐曼為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變 更、登記手續(xù)和其他事宜。
第三條:乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
3.2指派張耀剛為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或做法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程品進(jìn)行保護(hù)。
第四條:關(guān)于工期的約定
4.1因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.2因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期應(yīng)相應(yīng)順延。
第五條:關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明,設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300—88)和《河南省建筑裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》(yjg33—97)等國家、省制訂的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期延續(xù);若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.4工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自解到驗收通知七日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條:關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。(報價單以外零星施工項目的費用另計)
6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在15天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條:關(guān)于材料供應(yīng)的約定
凡由乙方采夠的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條:有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于一方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條:獎勵和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方500元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按付款額的1‰支付滯納金
9.2由于乙方的原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方500元違約金。
9.3未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.4未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.5因乙方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條:爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)節(jié)。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,由工程所在地人民法院解決。
第十一條 其他約定
11.1報價書內(nèi)容包括二樓室內(nèi)、走廊裝修、一層辦事大廳裝修、樓梯間裝修及裝修部分照明、開關(guān)、插座等項目。
11.2報價書中約定的材料必須有國家環(huán)保認(rèn)證書,進(jìn)場后須經(jīng)甲方驗收后使用,否則該批材料不合格處理。
11.3一切安全責(zé)任事故費用均由乙方負(fù)責(zé)。
11.4保修期為一年。
11.5水電費按決算價的0.5%扣除。
11.6對居民的財產(chǎn)造成損壞者,乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
11.7報價單作為合同附件同本合同具有同等法律效力。
第十二條 附則
12.1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
12.2本合同履行完成后自動終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝修合同 裝修合同免費版篇二
業(yè)主(以下簡稱甲方):
姓名:
聯(lián)系電話:
身份證號:
施工方(以下簡稱乙方):
姓名:
聯(lián)系電話:
身份證號:
甲方在擁有一套新住宅,決定進(jìn)行裝修。乙方在__________市從事家庭裝修施工工作多年,有能力承接甲方住宅裝修施工任務(wù)。在此前提下,甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下合同,共同遵守。
1、裝潢施工地點:________________________________________戶型為____________________;建筑面積約____________________平方米。
3、承包方式:由乙方清包工即承包裝飾裝修的全部工程,不包料。
4、裝飾施工內(nèi)容:整套住宅的全部裝修裝飾工程。
包括:木工、泥工、水電工、油漆工以及應(yīng)承擔(dān)的垃圾清運等。(含所有吊頂工程。含二樓南、北兩個露臺的施工。但不含木地板安裝、實木門套安裝、定制的玻璃推拉門安裝。木工不包括一樓的客臥衣柜制作,一樓的長輩房衣柜、電視機柜制作,二樓的主人房電視機柜、衣帽間的制作、二樓小孩房的衣柜、書柜制作,二樓陽光房的壁柜制作)
5、工期:自_________年_____月_____日開工,至_________年_____月_____日竣工,工期_____天。
甲乙雙方商定清包工費為人民幣_________元(大寫:_______________________________________________________________)。
1、施工隊進(jìn)場當(dāng)天,支付_________元。
2、水電工基本完成,支付_________元。
3、泥工基本完成,支付_________元。
4、木工基本完成,且除油漆工以外的工程全部完工后,支付_________元。
5、油漆工基本完成,支付_________元。
6、工程竣工驗收后,工程交付給甲方,支付_________元。
7、入住三個月后,支付余款_________元。
8、增加的工程量,經(jīng)雙方商定后,在工程竣工驗收后一并支付。
1、甲方須向乙方提供裝修設(shè)計圖紙一套,并負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計交底工作
2、乙方須按圖紙進(jìn)行施工,可依據(jù)實際情況調(diào)整尺寸或位置,但須事先經(jīng)過甲方同意。
3、水電施工圖,由甲乙雙方在現(xiàn)場確定位置后,由乙方畫草圖,交甲方認(rèn)可后施工。
4、有關(guān)部位未作設(shè)計的,甲方向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可后施工。
1、甲方應(yīng)在開工前一天,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
3、如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。
1、乙方在裝修期間承擔(dān)施工隊負(fù)責(zé)人(即__________________)的職責(zé),對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。
如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工隊承擔(dān)的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方提出賠償。
2、乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
3、乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。乙方應(yīng)按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意。
4、開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。
5、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員,每天工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員。
6、未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
7、乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費。
8、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔(dān)。
1、全部工程用材料均由甲方提供。
2、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3、為了保證工程的正常進(jìn)行,乙方必須至少提前三天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單。甲方應(yīng)按時提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工程延誤后果由甲方承擔(dān)。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔(dān)。
4、乙方工人必須幫助甲方進(jìn)行材料的搬運工作。
1、本工程由甲方進(jìn)行設(shè)計,提供設(shè)計施工圖紙及特別要求(具體內(nèi)容參見設(shè)計施工圖紙)。乙方負(fù)責(zé)按照設(shè)計施工圖紙及要求進(jìn)行施工,相關(guān)施工效果及工藝標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到設(shè)計要求,如未按照施工圖紙施工而需返工,其返工費和材料損失由乙方承擔(dān)。乙方在施工過程中對施工圖紙的不解之處需及時與甲方溝通。
2、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔(dān)。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如煤氣管道遷移、電器安裝等),甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6、工程驗收:甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
7、工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。
8、工程保修期三年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。從竣工驗收確認(rèn)之日起計算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費用。保修期內(nèi)如屬甲方使用不當(dāng)造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費。保修期結(jié)束后,乙方負(fù)責(zé)長期為甲方提供維修服務(wù),直至甲方重新進(jìn)行該房屋的裝修工程。
9、乙方在施工中應(yīng)加強對已完工的成品保護(hù),特別是對玻璃制品、陶瓷、潔具、木門等。如因乙方保護(hù)不當(dāng)引起的損壞,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)修補,恢復(fù)原狀。如確實無法恢復(fù),必須原價賠償或從工程款扣除。
10、在進(jìn)行瓷磚石材鋪貼、廚柜洗漱臺等安裝時,乙方應(yīng)與甲方確認(rèn)安裝位置和安裝方式后方可進(jìn)行。如未經(jīng)甲方確認(rèn)而擅自安裝,導(dǎo)致出現(xiàn)不符合甲方要求的情況,乙方應(yīng)立即進(jìn)行整改,甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行賠償。
11、甲方在進(jìn)行水電改造工程驗收時,乙方需到場共同驗收,并在工程驗收單上簽字,一旦簽字即視為認(rèn)可甲方的水電改造合格,完好無損。如后期施工過程中造成損壞則由乙方負(fù)全部責(zé)任,并承擔(dān)相應(yīng)整改費用。
1、因甲方因素拖延,工期順延,并按每人每天80元標(biāo)準(zhǔn)工資賠償乙方誤工損失,不可抗力因素除外。
2、因乙方因素拖延工期,甲方以乙方施工期間平均出勤人數(shù)為依據(jù),按每人每天80元標(biāo)準(zhǔn)扣除乙方包工費,不可抗力因素除外。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4、工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
5、工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。關(guān)鍵節(jié)點驗收為:a、砌墻抹灰完畢;b、防水工程結(jié)束;c、瓷磚鋪貼完畢;d、地面找平;e、木制家具做完;f、油漆涂料完工。
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)盡量協(xié)商?;蛉魠f(xié)商不成時,可以按照本合同約定向:___________市仲裁委員會申請仲裁。
1、協(xié)合同雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同,解除本合同。
3、如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止合同,而無需獲得乙方的認(rèn)可。
1、工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙1把交乙方施工隊負(fù)責(zé)人保管。
2、本合同簽訂后,乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給他人。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
4、本合同一經(jīng)簽訂,即清包工承包形式成立,乙方不得隨意增加清包工費。如果甲方對圖紙有大的變更且工程總量增加5%以上的,則甲乙雙方協(xié)商確定增加清包工費。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代理人(簽名): 負(fù)責(zé)人(簽名):
簽約日期: 簽約日期:
裝修合同 裝修合同免費版篇三
原告曹某訴稱,原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價款5萬元,工期自20xx年9月24日開工,至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元,但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料,隱蔽工程也未通知原告驗收,原告曾提出異議,被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場,導(dǎo)致原告無法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。
經(jīng)審理查明,原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定,由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價款5萬元,工期自20xx年9月24日開工,至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后,被告進(jìn)場進(jìn)行施工,原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中,雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產(chǎn)生矛盾,原告曾對被告使用的材料提出異議,被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場,致成訟。
審理中,經(jīng)原告申請,本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內(nèi)被告已施工的工程價格進(jìn)行審價,該公司經(jīng)審核后確認(rèn)被告已施工工程造價為33945元。
審理中,原告稱系爭房屋經(jīng)有關(guān)部門對施工工程進(jìn)行審價后,原告為減少損失,于20xx年4月7日對該房屋進(jìn)行了裝修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限,從而支持原告有關(guān)租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。
本院認(rèn)為依法成立的合同受法律保護(hù),當(dāng)事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當(dāng)事人真實意思的表示,并未違反法律規(guī)定,依法應(yīng)認(rèn)定為有效。被告在施工過程中,未嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù),且在工程未完工的情況下擅自退場,造成逾期竣工及系爭房屋長期空置,原告據(jù)此要求解除合同,并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當(dāng),應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計價格為33945元,原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理,應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié),本院認(rèn)為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無法按期入住,原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住,該損失被告理應(yīng)賠償,至于賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)本院將根據(jù)本案案情并結(jié)合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定,判決如下:
如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費650元,審價費1500元,由被告某某室內(nèi)裝潢公司負(fù)擔(dān)。
裝修合同 裝修合同免費版篇四
委托方(甲方): 承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè),訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:____區(qū)____街____單元____室
二、形式結(jié)構(gòu):____層式 ____室____廳____廚____衛(wèi)
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)80*80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)30*30瓷磚,要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應(yīng),乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。工程竣工驗收合格后,3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質(zhì)量,暫扣500元押金,20____年 4 月____日至 20____年 7 月____日內(nèi)無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,三天內(nèi)付清乙方人工費,
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日 年 月 日
裝修合同 裝修合同免費版篇五
甲方:
住所:
乙方:
住所:
聯(lián)系方式:
甲方為了工程的順利施工,將(共約平方米)的`拆除工程承包給乙方施工,經(jīng)甲乙雙
方協(xié)商達(dá)成如下條款,以供甲乙雙方共同遵守:
一、承包方式:
乙方負(fù)責(zé)將現(xiàn)狀按甲方要求進(jìn)行拆除,并將所有的拆除物清理出場并運送出去,甲方所需物歸于甲方并交接放好。甲方向乙方付工程款人民幣,分次付清。進(jìn)場施工首日付元,拆除驗收合格后一次性付清傳余款。
二、拆除時間(總計天):
年月日—年月日。
三、拆除要求:
1、乙方拆除工作必須達(dá)到甲方的驗收標(biāo)準(zhǔn),若沒有達(dá)到,則乙方負(fù)責(zé)賠償甲方的一切損失并對工程進(jìn)行返工,直到達(dá)到甲方標(biāo)準(zhǔn)為止。
2、按甲方現(xiàn)場人員的要求,按照甲方現(xiàn)場人員的監(jiān)督進(jìn)行拆除。
3、甲方要求乙方雇用有經(jīng)驗的工人進(jìn)行拆除,在拆除過程中注意安全要求,并做好安全保護(hù)設(shè)施,對于拆除過程中發(fā)生的一切安全事故,甲方概不承擔(dān)責(zé)任,由乙方自負(fù)。
4、乙方必須在甲方規(guī)定的日期內(nèi)把拆除的物品移走,并清理干凈。否則,視為乙方違約。
5、拆除期間所有涉及的室內(nèi)手續(xù)由甲方辦理,室外手續(xù)及相關(guān)事宜由乙方處理,城管方面甲方協(xié)助乙方進(jìn)行協(xié)調(diào)。由于一方應(yīng)辦理或處理好的手續(xù)事宜未協(xié)調(diào)處理好導(dǎo)致另一方的損失,由有責(zé)任一方承擔(dān)。
四、付款方式:
支票或轉(zhuǎn)賬。
乙方憑合法正式發(fā)票到甲方財務(wù)部門辦理領(lǐng)款手續(xù),否則甲方有權(quán)拒絕支付。
五、違約責(zé)任
1、在拆除過程中,如因乙方人員在施工過程中不慎導(dǎo)致甲方現(xiàn)場的供水、進(jìn)排水、消防、空調(diào)、供氣、排污等設(shè)施設(shè)備受到破壞或損失或?qū)Ψ课萁Y(jié)構(gòu)造成損壞,由乙方全部賠償。
2、乙方未在規(guī)定之日完工,應(yīng)向甲方支付違約金。其支付辦法是每逾期一日,乙方向甲方支付違約金500。00元。
六、附加條件
1、對本合同條款的任何變更、修改或增減,須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件,成為本合同的組成部分,并具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙雙方蓋章,法定代表人或授權(quán)代理人簽字之日起生效。
3、本合同一式肆份,各合同文本具有同等法律效力。
4、本合同附件一份,為本合同有效組成部分,與本合同具有同等法律效力。
5、其他約定。
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):
日期:年月日
簽約地點:
裝修合同 裝修合同免費版篇六
委托方(甲方):_________________
承接方(乙方):_________________
工程項目:_________________
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)
1、______室,計______平方米;
2、______廳,計______平方米;
3、______廚房,計______平方米;
4、______衛(wèi)生間,計______平方米;
5、______陽臺,計______平方米;
6、________過道,計______平方米;
7、其他(注明部位)____________,計________平方米。
總計:施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;2、人 工 費__________元;
3、設(shè)計費__________元;4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;6、管 理 費__________元;
7、稅金(3.41%)___________元;
8、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照上海市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)
付款百分比
按付款方式表進(jìn)行(略)
甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,《質(zhì)量驗收表》除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3.不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:義務(wù)
1.甲方
①必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
②二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,甲方均需向乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
③如確實需要拆、改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方
①指派(姓名)______________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
②負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
③嚴(yán)格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
④在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任(除自然災(zāi)害和不可預(yù)料的事故外),保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起。為24個月。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補償。
第十條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效
1.本合同和合同附件經(jīng)雙方蓋章生效,具有法律效力。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲 方: ______________ 乙 方: _____________
電 話:______________ 電 話: _____________
住所地址: _____________ 企業(yè)地址: _____________
工作單位: _____________ 法人代表: _____________
簽約日期: _____年 _____月 _____日 簽約日期: _____年 _____月 _____日
裝修合同 裝修合同免費版篇七
發(fā)包方(簽章) (以下稱甲方)
地址:
聯(lián)系電話:
承包方(簽章) (以下稱乙方)
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方的裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
工程地點:
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為 個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
2.1 甲方進(jìn)行設(shè)計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計變更(1)所有的設(shè)計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。(2)甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;(3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的; (4)本合同履行期限屆滿自行終止; (5)本合同依法解除。
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計變更; (2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔(dān)后可向乙方追償;
5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。
6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度,按實際驗收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后,提交該階段裝修施工報告給甲方確認(rèn)。
6.2 在施工過程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費用,雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計,不在總承包價范圍內(nèi);
6.3 工程款支付方式(1)合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預(yù)付款; (2)工程施工進(jìn)行至50%時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付工程總造價的20%作為工程進(jìn)度款;(3)工程施工進(jìn)行至80%時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的10日內(nèi)支付給乙方工程總造價的30%作為工程進(jìn)度款;(3)本工程竣工驗收合格后15日內(nèi),甲方支付乙方工程總造價的18%;(4)剩余工程總造價的2%做為質(zhì)保金,待12個月的質(zhì)量保修期經(jīng)過后,如無質(zhì)量問題,由乙方書面向甲方申請支付。(5)甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開戶行:xxxx,賬戶:xxxx,賬號:xxxx,如銀行賬戶信息有變更,應(yīng)及時書面通知甲方
7.1 工程駿工后,乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算,乙方應(yīng)自接到通后2天內(nèi)組織驗收辦理驗收移交手續(xù),填寫工程驗收單,不得無故拖延。(驗收時應(yīng)以施工圖
紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。)如2天內(nèi)甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗收通過。
7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍(1)因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。(2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))
7.4 保修期內(nèi),乙方負(fù)責(zé)免費對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進(jìn)行維修,費用由乙方負(fù)責(zé),且必須在合理時限內(nèi)完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責(zé)任方支付。
8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的,乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。
8.2 乙方不按圖紙施工,偷換材料、拒絕整改意見等造成裝修質(zhì)量下降,甲方有權(quán)責(zé)令乙方立即整改,由此造成工期延誤的,按裝修總額每日罰付3%;如還造成甲方額外損失的,另行賠償;
8.3如由于任何一方原因?qū)е马椖繉嵤┲惺故丶s方受第三方追索或主張權(quán)利的,由該方單獨承擔(dān)法律責(zé)任,與其他方無關(guān)。
8.4乙方違反本合同約定第4.4、5.5以及5.9款的,按工程總造價的30%承擔(dān)違約責(zé)任。
8.5 因任一方違反本合同約定,導(dǎo)致對方遭受損失或使得本合同目的無法實現(xiàn),違約方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
9.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;各方對爭議協(xié)商不成時,任何一方均可在本合同裝修的房產(chǎn)所在地法院提起訴訟。
10.1本合同未盡事宜,經(jīng)甲、乙兩方協(xié)商后另行約定并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議系本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。本合同內(nèi)容與補充協(xié)議內(nèi)容有沖突的,以補充協(xié)議為準(zhǔn)。補充協(xié)議沒有約定的,仍以本合同約定為準(zhǔn)。
10.4 本合同的附件(經(jīng)甲方書面確定后的施工圖紙、施工說明、工程報價單及階段裝修施工報告)作為合同的重要組成部分,與本合同具有同等效力。
10.3本合同經(jīng)甲、乙方法定代表人簽署并加蓋公章后生效。 10.4本合同正本一式肆份,甲、乙兩方各執(zhí)貳份。
甲方(蓋章)
法定代表人
委托代理人
年 月 日
乙方(蓋章)
法定代表人
委托代理人
年 月
裝修合同 裝修合同免費版篇八
裝修合同是裝修業(yè)主也裝修公司洽談之后對裝修業(yè)務(wù)的下定,是作為日后裝修業(yè)主驗收維權(quán)的憑證。因此有什么要求或者協(xié)商的相關(guān)事項都需要在裝修合同中寫得清清楚楚,白紙黑字真憑實據(jù)才是對業(yè)主利益最好的保護(hù)。簽訂裝修合同前提是簽裝修合同時心中不能再有疑問,要把一切的疑問都解決在簽合同之前,并把所有的條款都寫在合同之上,否者簽合同時的疑問很可能就會變成裝修后的遺憾。
簽裝修合同時有很多細(xì)節(jié)都是不可忽視的,對整個裝修過程舉足輕重,必須明明白白寫在裝修合同之上。裝酷網(wǎng)現(xiàn)在就給各位業(yè)主逐一說說這些簽裝修合同時必須注意的事項。
1、工期約定:一般2居室100平米的房間,簡單裝修的話,工期在35天左右,裝飾公司為了保險,一般會把工期約定到45-50天,如果您著急入住的話,可以在簽訂時和設(shè)計商榷此條款。
2、付款方式:一般的裝修合同,約定首付60%,木工驗收合格后交納35%,完工后交納5%。如果按照這樣的付款形式的話,在工期過了一半左右后,您就已經(jīng)向裝飾公司交了95%左右的費用,如果裝修的后期出了什么問題的話,就很難在錢上面制約裝飾公司了。所以建議在簽訂合同時候,能把首付壓到30%,中期交納30%。中期款:一般合同上約定的中期付款時間,只是簡單的標(biāo)明“工程過半,木工收口”。但是一個工地往往是多項目交叉作業(yè),正規(guī)的工期過半應(yīng)該是:木器制作結(jié)束;廚衛(wèi)墻、地磚、吊頂結(jié)束;墻面找平結(jié)束;電改造結(jié)束。
3、增減項目:裝修過程中,很容易有增減項目,比如多做個柜子,多改幾米水電路等等。這些都要在完工的時候交納費用的。那么這些項目的單價究竟應(yīng)該是多少呢?如果等到已經(jīng)開工后,那這可能就是設(shè)計說了算了。所以如果有可能,最好能復(fù)印一份裝修公司的最初給您看的完整報價單,以免在簽訂合同或是增減項目時,裝修公司偷梁換柱,改換價格。還要注意一點,最后結(jié)算費用的時候,你應(yīng)該支付的增減費用,都應(yīng)該是在該項目施工前,由您簽字認(rèn)可的,如果是您沒有簽字認(rèn)可的,您一概可以不支付相應(yīng)的費用。
4、保修條款:裝修的整個過程現(xiàn)在主要還是以手工現(xiàn)場制作為主,沒有實現(xiàn)全面工廠化,所以難免會有各種各樣的細(xì)碎質(zhì)量問題。保修時間內(nèi),裝飾公司應(yīng)該實施的責(zé)任就尤為重要了。比如出了問題,裝修公司是包工包料全全負(fù)責(zé)保修,還是只包工,不負(fù)責(zé)材料保修,或是還是有其他制約條款,這些都一定要在合同中寫清楚。
5、水電費用:裝修過程中,現(xiàn)場施工都會用到水,電,煤氣等。一般到工程結(jié)束,水電費加起來是筆不小的數(shù)字,這筆費用應(yīng)該誰來支付,在合同中也應(yīng)該標(biāo)明。
6、按圖施工:嚴(yán)格按照您簽字認(rèn)可的圖紙施工,如果在細(xì)節(jié)尺寸上和您在設(shè)計圖紙上的不符合,您可以要求返工。
7、監(jiān)理和質(zhì)檢到場時間和次數(shù):一般的裝修公司都將工程分給各個施工隊來完成,質(zhì)檢人員和監(jiān)理是裝飾公司對他們最重要的監(jiān)督手段,他們到場巡視的時間間隔,對工程的質(zhì)量尤為重要。監(jiān)理和質(zhì)檢,每隔2天應(yīng)該到場一次。設(shè)計也應(yīng)該3-5天到場一次,看看現(xiàn)場施工結(jié)果和自己的設(shè)計是否相符合。
8、工程完工后不同的項目有不同的保修期,業(yè)主可依具體情況與公司商議,保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質(zhì)量保證金。
9、預(yù)算項目變更時,雙方應(yīng)該重新簽訂協(xié)議。
10、合同要由法定代表人簽訂,如有委托代理人的,需要復(fù)印委托書,同時向裝飾公司索要工商執(zhí)照的復(fù)印件和資質(zhì)證明的復(fù)印件,這兩個復(fù)印件都應(yīng)該加蓋公司章,還要索要項目經(jīng)理和工程負(fù)責(zé)人的身份證復(fù)印件或公司正式職工的工作證復(fù)印件以及聯(lián)系電話。
11、裝修合同注意事項中售后服務(wù)不能忽視。最突出的問題是保修期內(nèi)出現(xiàn)問題,裝修公司故意拖延時間或以種種借口不給維修。因此,消費者在簽訂合同時就應(yīng)在合同中注明保修期限,分期付款方式等內(nèi)容,以防備裝修公司把風(fēng)險全部留給消費者。
12、上述裝修合同有三種形式:即承包人包工包料,部分包料,承包人包工、住戶自己包料,在裝修中還應(yīng)注意以下幾種情況,裝修公司包料的,要向其索要購買的材料明細(xì)表、合格證、發(fā)票;業(yè)主自己包料的,選用的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明、有中文標(biāo)志的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。
裝修合同 裝修合同免費版篇九
合同編號:________
發(fā) 包 人: 承 包 人:
住 所: 住 所:
委托代理人: 營業(yè)執(zhí)照號: 電 話: 委托代理人: 電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:______________________________________。
1.2 工程內(nèi)容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預(yù)算表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發(fā)包人提供部分材料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料表); (3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監(jiān)理 若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1 開工前________天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗收。
第五條 承包人義務(wù)
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)常
第六條 工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議(或變更項目預(yù)算表),同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天,安裝工程5-10天)。
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備。發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
8.3 發(fā)包人未按期支付工程款(驗收單簽字后三天內(nèi)),工期相應(yīng)順延。
裝修合同 裝修合同免費版篇十
甲 方:
乙 方:
甲方委托乙方 xx 套房裝飾裝修 工程,經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂以下合同條款:
一、 工程項目及內(nèi)容:
鋪貼地板、油墻、做柜、線路新裝 等工程,詳細(xì)內(nèi)容見乙方提供的,經(jīng)甲方認(rèn)可的施工說明及工程預(yù)算書。
二、 承包方式:包工包料。
三、 工程造價(¥元)為人民幣
四、 工程款項結(jié)算方法:
乙方進(jìn)場5天內(nèi),甲方應(yīng)先預(yù)付給乙方50%工程款即(人民幣元),工程完工驗收后,一個月之內(nèi)付清余款(即人民幣元整)。
五、 乙方必須按質(zhì)按量按時和遵守國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工,如屬乙方因材料質(zhì)量或不按圖紙施工,而造成施工項目不合格的,乙方要自行返工,返工所使用的一切材料費、人工費由乙方自行解決。如在施工期間,甲方提出更改正在進(jìn)行或已完工的工程項目,更改所使用的一切材料費、人工費均由甲方承擔(dān)。
六、 甲方如在施工期間提出增加施工項目或更改使用材料的,必須經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人或技術(shù)員簽字認(rèn)可。
七、 交付使用日期:總施工期為 天,即由 年 月 日至 年 月 日。如逾期乙方每日按總造價的千分之五賠款給甲方。如甲方因某種原因令乙方不能進(jìn)行正常施工的所誤日期順延。
八、 其它約定事項:
九、 本合同連同乙方提供給甲方認(rèn)可的施工說明和工程預(yù)算書,具同等法律效力。
十、 本合同一式 貳 份,甲方 壹 份,乙方 壹 份,各執(zhí)為據(jù)。
十一、 本合同自雙方簽字后即發(fā)生法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【本文地址:http://gzsthw.cn/zuowen/2082127.html】