隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!
定作合同與承攬合同篇一
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
乙方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、機械維修費、材料費、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現(xiàn)場，提供所有設(shè)備（含碎石設(shè)備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設(shè)施、生活設(shè)施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條 加工砂石料數(shù)量
本工程在________時間內(nèi)預(yù)計加工砂石料數(shù)量合計為________萬m33，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應(yīng)按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機物部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還。（若出現(xiàn)安全事故，甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付）。
第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù)，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。
三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。
五、負責協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。
七、負責組織_____運輸吧原材料（山碴）運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場，并承擔運輸費用（場內(nèi)運輸費由乙方承擔）。
第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)
在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責按甲方要求組織崗前培訓(xùn)，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓(xùn)，嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作，若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。
二、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標志，做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。
第八條 違約責任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份；乙方執(zhí)_____份。
授權(quán)代理人：
合同訂立日期：
乙方：
授權(quán)代理人：
合同訂立日期：
定作合同與承攬合同篇二
承攬方：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價：元/2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級合計：㎡_元/㎡=元。114樘/363.06㎡
按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點：工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：含運輸及安裝
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的%，剩余%為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算，質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責免費維修。質(zhì)保期過后，所有產(chǎn)品實行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
定作合同與承攬合同篇三
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物｜規(guī)格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計
合計人民幣金額（大寫）：
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料｜規(guī)格｜計量
數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額
名稱｜型號｜單位
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿_____委員會_____；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：
定作人（章）：承攬人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）
賬號：賬號：經(jīng)辦人：
編碼：編碼：_______年_______月_______日
監(jiān)制部門：印制單位：
定作合同與承攬合同篇四
1.?本合同適用于櫥柜、服裝、鐵藝欄桿、藝術(shù)品等類非標準產(chǎn)品的定作。
2.?標準文本原有條款不得刪除，但可以在空白處填寫“不采用”或“無”，亦可在“其他事項”條款說明第××條不采用，或增加其他約定內(nèi)容。
3.?簽訂時間和簽訂地點必須填寫。
4.?簽署時應(yīng)檢查附件是否齊全。
5.?附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章。
6.?如有其他疑問，請與律師溝通確定。
甲方：a有限公司
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)平等協(xié)商，就甲方委托乙方定作?(下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達成一致，特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù)，以資共同信守。
第一條?合同主體
1.甲方(定作人)：a有限公司
住所：?郵編：
法定代表人：?注冊號：
2.乙方(承攬人)：
住所：?郵編：
法定代表人：?注冊號：
3.甲方為依法設(shè)立的法人單位，依法有權(quán)簽訂及履行本合同。
4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機構(gòu)、個人獨資企業(yè)、個體工商戶)，有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗)，熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標準。
5.乙方合同主體變更：
(1)乙方承諾，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅持將合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應(yīng)收款的10%承擔違約金。
(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶，除原投資人或經(jīng)營者本人外，其他人無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。
第二條?定作物
1.?定作物清單及價款
定作物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
價款
單價(元)
合價(元)
總價為人民幣(大寫)：
2.?價格組成及價格有效期：
(2)價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第?【a?或?b】?項確定，價格適用期間屆滿后，如甲方繼續(xù)購買乙方定作物，則由雙方另行協(xié)商確定價格。
a.自?年?月?日起至?年?月?日止。
b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止。
第三條?合同價款
1.?總價款及結(jié)算方式：
2.?付款方式：?有/無定金(比例)，?。
3.?付款提示：乙方應(yīng)當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的?發(fā)票。
4.?發(fā)票：
每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的，甲方有權(quán)拒絕付款,同時乙方應(yīng)承擔瑕疵發(fā)票面額10%的違約金。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款、聲譽損失的，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失。
5.?支付方式：甲方采用以下第?【?】?種方式向乙方支付合同價款。
a電匯;b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式
6.?收款人信息：開戶行、戶名、賬號?。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。?如有錯誤造成甲方錯誤支付的，視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù)，乙方損失自行承擔。
第四條?設(shè)計與質(zhì)量標準
1.設(shè)計由?【甲/乙】?方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設(shè)計)：
(1)若由甲方負責設(shè)計，則甲方應(yīng)于?前向乙方交付定作物設(shè)計文件。乙方應(yīng)對其進行校對，對于設(shè)計文件中的明顯錯誤或缺陷應(yīng)在?3?日內(nèi)向甲方提出書面異議，甲方應(yīng)在收到書面異議后的?3?日內(nèi)答復(fù)。
(2)若由乙方負責設(shè)計，則乙方應(yīng)于?前向甲方交付定作物設(shè)計文件，甲方應(yīng)當在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計文件。
2.定作物的質(zhì)量標準：應(yīng)當符合設(shè)計文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標準》。
3.樣品：樣品采用以下第?種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當符合樣品的質(zhì)量標準，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由?提供，雙方確認、封存后由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。
3)在正式制作前，乙方應(yīng)當先行制作樣品，經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。
4.其它要求：除本合同約定標準外，定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標準如有不一致之處，以要求高者為準。
第五條?原材料
1.主要原材料清單
提供方
名稱
品牌
生產(chǎn)廠家
規(guī)格型號
計量
單位
數(shù)量
甲方
乙方
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應(yīng)當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標準和使用要求。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方于接到乙方通知后?日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。
4.甲供原材料由?方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為：?)，費用由?承擔。乙方應(yīng)當在?收到后2日內(nèi)對?甲供原材料進行檢驗，如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議，應(yīng)當立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認可甲供原材料。
5.甲供原材料的耗用計量方法：【對于貴重材料而言，這很重要】
6.甲供原材料節(jié)余部分的返還：【對于貴重材料而言，這很重要】
第六條?制作與包裝
1.?乙方應(yīng)當按本合同約定標準和時限制作定作物。
2.?乙方承諾，未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構(gòu)成重大違約，甲方有權(quán)解除本合同，并且乙方應(yīng)當按本合同總價款的30%賠償甲方損失。
3.?包裝要求：乙方應(yīng)提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式，外包裝應(yīng)當應(yīng)注明定作物名稱、規(guī)格型號，單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量，生產(chǎn)廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險和損失均由乙方承擔，且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
4.?特殊包裝要求：?。包裝物是否回收：?。
5.?其他約定：
第七條?交貨
1.合格交貨：乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格，方為合格交貨。
2.交貨時間：?。
3.交貨地點：?(詳細地址：?)。
4.運輸：運輸由乙方負責，并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5.驗收：甲方應(yīng)當在定作物運至約定交貨地點后?日內(nèi)進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝，則雙方應(yīng)當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
6.風(fēng)險轉(zhuǎn)移:定作物毀損、滅失的風(fēng)險在交貨驗收合格前由乙方承擔，交貨驗收合格后由甲方承擔。
8.數(shù)量不足：如交付的定作物數(shù)量不足，乙方應(yīng)當在?2?日內(nèi)補足，并應(yīng)當按?當批定作物價款的10%?承擔違約金。
9.質(zhì)量瑕疵：如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定，則甲方有權(quán)要求乙方在?2?日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當按該批定作物價款的20%承擔違約金。
第八條?安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任：由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝，因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期：總工期為?個日歷天。計劃開工日期為?年?月?日，竣工日期為?年?月?日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應(yīng)承擔相當于工程總價款的0.05%的違約金。
3、施工要求：
(1)質(zhì)量標準：?見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標準》
(2)檢查與整改：乙方應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計的要求及甲方發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方及建設(shè)單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，乙方必須按要求返工或修復(fù)完善，直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔，且工期不予順延。
4、資源供應(yīng)：施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔。
5、安全監(jiān)護：
(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設(shè)施的，應(yīng)當在進場安裝前對相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造，則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進場安裝，則視為乙方認可相關(guān)設(shè)施符合安全防護要求，不需要進行調(diào)整改造。
(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業(yè)，或者帶電作業(yè)，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的，安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具，現(xiàn)場需設(shè)專門人員進行時時監(jiān)護，并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。
6.?自檢與復(fù)檢：本合同項下定作物安裝完畢后，乙方應(yīng)進行自檢，自檢合格后報甲方進行復(fù)檢。甲方復(fù)檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。
7.?驗收：本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后?日內(nèi)，甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
第九條?保修
2.保修金：?。
3.?免費保修：保修期內(nèi)，因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題，由乙方負責維修并承擔相關(guān)費用和責任。乙方應(yīng)當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善，否則乙方應(yīng)當承擔違約金貳佰元，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關(guān)費用從保修金中扣除，不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4.未履行保修義務(wù)：
(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的，甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(?包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等)，如果保修金不足以彌補甲方損失的，甲方有權(quán)向乙方追索。
(2)乙方累計3次未及時到場的，甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù)。
5.保修金的支付需同時滿足下列條件：
(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
(3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。
6.甲方不需要支付保修金的利息。
第十條?知識產(chǎn)權(quán)與保密
1.?乙方保證其向甲方提供的設(shè)計文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2.?乙方承諾，在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可，不得留存或泄露甲方設(shè)計文件及定作物成品、復(fù)制品或其他相關(guān)信息、資料。
第十一條?履約擔保
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方采用下列第?種方式提供保證金：
(1)?現(xiàn)金
(2)?電匯
(3)?轉(zhuǎn)賬支票
3.扣除與返還：供貨完畢或合同期滿，本合同余留價款不足以抵付乙方應(yīng)承擔違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
4.乙方違約的，甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔保外，甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應(yīng)收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5.索賠：甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
1.價格波動：雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風(fēng)險因素,合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險事項，任何風(fēng)險因素導(dǎo)致的利益損失各自獨立承擔。
(1)具體風(fēng)險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設(shè)備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。
(2)原則：任何情況下不得調(diào)高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的，甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場價格指數(shù)，調(diào)整合同價格。
2.?第三方索賠：乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責，凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的，均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應(yīng)直接參與協(xié)商，否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議，并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應(yīng)當按仲裁機構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3.真實性：乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄)的，一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù)，乙方無權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。
4.合法性：乙方向甲方提交虛假發(fā)票，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權(quán)要求乙方承擔全部損失。
第十三條?公平競爭
1、?在投標、簽約及履約過程中，如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關(guān)責任員工一律予以辭退。
2、?甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額，并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機關(guān)處理后，甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、?乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員，如違反此承諾，乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關(guān)部門追究乙方人員的法律責任。
4、?若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應(yīng)商，兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標。
5、?在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關(guān)責任人一律予以辭退。
6、?甲方受理投訴的方式：
聯(lián)系人：?電話：
信函郵寄地址：
投訴專用電子郵箱：
第十四條?通知
1.?甲方聯(lián)系人及通訊方式：
聯(lián)系人：?電話：?傳真：
地址：?郵編：
email:
2.?乙方聯(lián)系人及通訊方式：
聯(lián)系人：?電話：?傳真：
地址：?郵編
email:
3.?雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。
4.?上述內(nèi)容可以派員送達，傳真，郵寄或特快專遞送達，電話通知的應(yīng)及時補充書面文件。
5.?派員送達的應(yīng)當有簽收文件。
6.?采用傳真方式的，以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7.?采用郵寄或特快專遞方式送達的，受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明。
8.?采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的，收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構(gòu)的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。
9.?如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當以書面方式正式通知另一方，此后再聯(lián)絡(luò)時應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10.?如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的，由受送達一方承擔全部責任。
第十五條?爭議解決
1.本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條?合同附件
下列文件為本合同附件，與正文具有同等法律效力
1.?附件一：定作物明細表
2.?附件二：《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標準明細》
3.?附件三：附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件、乙方對委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。
4.?附件四：加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《組織機構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條?合同效力
1.?本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2.?雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準。
3.?本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，各份具有同等法律效力。
第十八條?其他約定
1.其他約定：
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與?《【?】定作合同》的簽章頁，無正文)
甲方(蓋章)：a有限公司?乙方(蓋章)：
法定代表人?(簽字)：?法定代表人(簽字)：
(或)委托代理人(簽字)：?(或)委托代理人(簽字)：
簽訂地點:
簽訂日期:?年?月?日
附件一
定作物明細表
附件二：
《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標準》
附件四：?授權(quán)委托書
致：【甲方公司名稱】
我單位委托?【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件，我單位均予以承認。
代理人無權(quán)轉(zhuǎn)委托。
特此委托。
委托單位：(蓋章)
法定代表人或負責人：(簽字)
年?月?日
受委托人：
姓名：?職務(wù)：?電話：
住所：?身份證號碼：
定作合同與承攬合同篇五
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
一、產(chǎn)品基本情況
1.基本情況
總價款：￥：?元
其他相關(guān)費用：?□送貨費?元?□安裝費?元?□測量、設(shè)計費：?元
□其他費用：?元
總計金額(大寫)：?佰?拾?萬?仟?佰?拾?元?角?￥：?元?(包含稅費)
2.乙方所供產(chǎn)品必須與雙方封存樣品一致，具體應(yīng)達到以下標準：
1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規(guī)范》(mg-2-20__)
5.?其他
二、定作設(shè)計
□承攬方設(shè)計
1.承攬方應(yīng)依據(jù)定作方需求，在?前將設(shè)計圖紙一式兩份交定作方，并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。
2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失)，由更改方承擔。
3.承攬方對設(shè)計方案提出保密要求的，定作方應(yīng)遵守保密義務(wù)。
□?定作方設(shè)計
1.定作方應(yīng)當在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將設(shè)計圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接簽認手續(xù)。
2.定作方將技術(shù)資料及圖紙交付承攬方后?日內(nèi)，承攬方應(yīng)當進行檢查復(fù)核。承攬方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時書面通知定作方;定作方應(yīng)當在收到承攬方書面通知后?日內(nèi)書面回復(fù)。
3.承攬方進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的設(shè)計要求不合理，應(yīng)當立即通知定作方;?定作方應(yīng)當在收到書面異議后的?日內(nèi)予以答復(fù)并提出修改意見。定作方未答復(fù),?承攬方有權(quán)停止工作,?并及時通知定作方,?因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對于承攬的工作應(yīng)當嚴格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
5.因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂后?日內(nèi)，定作方應(yīng)支付?%即人民幣(大寫)?(￥?元)作為定金。
2.?%尾款計人民幣(大寫)?(￥?元)，定作方于驗收結(jié)束后?天內(nèi)支付。
3.?約定收款賬戶：
指定收款賬號：?。
開戶行：?。
戶名：?。
四、?轉(zhuǎn)包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1?定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：?。
(2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
1.2?承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1?定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的：
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括：?。
(2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責
2.2?承攬方未經(jīng)定作方同意將輔助工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任。
五、交貨方式、地點及驗收
1.交貨時間：?年?月?日
2.交貨地點：?。
3.交貨方式：□承攬方送貨?/?□定作方自提
4.承攬方上門安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結(jié)算單，驗收結(jié)算單作為最終付款依據(jù);驗收不合格乙方應(yīng)予以返工，返工所需材料、工時由乙方承擔。
六、質(zhì)量保證
1.對所售貨物承攬方提供?年的保用期，在保用期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題致使不能正常使用，承攬方負責維修，費用由承攬方承擔。
質(zhì)保期內(nèi)承攬方應(yīng)在接到定作方通知后24小時內(nèi)進行維修或更換處理，并承擔相關(guān)費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修，甲方有權(quán)自行組織維修，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
2.保用期后，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。
3.保用期內(nèi)非產(chǎn)品質(zhì)量原因，而因其它原因造成產(chǎn)品損壞，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責任
1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應(yīng)按貨款金額的?百分之一?向定作方支付違約金，同時仍應(yīng)履行交貨義務(wù)。
逾期超過?十五天?的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方雙倍返還定金，并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款。
承攬方交付的定作物不符合合同規(guī)定，可由定作方暫時代為保管，承攬方應(yīng)當償付定作方實際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件，或未經(jīng)同意將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三人的，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應(yīng)當按照要求加工，并承擔逾期交付的責任，按照15.2條款處理。
未經(jīng)定作方同意，承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責任
1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應(yīng)按逾期金額的?千分之一?向承攬方支付違約金，同時仍應(yīng)履行付款義務(wù)。
逾期超過十五?日的，承攬方有權(quán)解除本合同。解除合同時，定作方已經(jīng)支付的款項不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作，經(jīng)催告后定作方在合理期限內(nèi)仍不履行的，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無故解除合同，應(yīng)賠償合同總計金額的?%違約金。
5.?承攬方送交定作物的，定作方無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管費。
九、留置權(quán)
定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的，承攬方有留置定作物的權(quán)利。雙方約定，承攬方給予定作方?天履行債務(wù)期間。(不得少于60天)如前述履行債務(wù)期間屆滿，定作方仍未支付報酬的，承攬方可將財產(chǎn)折價變賣或拍賣，但以未支付報酬總額為限，超出此范圍的，定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
(2)依法向?所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關(guān)的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設(shè)計圖紙等相關(guān)文件為合同附件，與本合同具有同等效力。
2.本協(xié)議一式二份，協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
簽署時間：?年?月?日
定作方(蓋章)：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
承攬方(蓋章)：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
【本文地址：http://gzsthw.cn/zuowen/2142450.html】
