隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
最新樓頂電梯井維修合同 維修施工合同模板篇一
承包方(以下簡稱乙方)：
20xx年8.5洪災，沿路路面損毀嚴重，邊溝堵塞，坡邊塌方,造成車輛人員行走極為不便，經(jīng)村兩委研究決定，對此段路進行維修?！吨腥A人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條：工程概況
(一)工程名稱：道路維修。
(二)工程地點： 。
(三)工程范圍：全段路長1050米(含路面維修、邊溝及塌方清理、護坡修復)
(四)工程總造價：經(jīng)雙方確定本合同工程造價暫定為人民幣 萬元，大寫 萬元整。
第二條：工程期限
根據(jù)雙方協(xié)商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若遇特殊情況，工期順延。
第三條：工程質(zhì)量
乙方根據(jù)甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量。
第四條：工程款結算及支付方式：
本合同的工程量是暫定數(shù)量，待甲、乙雙方共同核定后作為最終結算的依據(jù)。工程完工甲方在 年年底前付清乙方工程款。
第五條：乙方應負責施工時的人身安全責任及民事責任。
第六條：其他約定
(一)本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
(二)本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方履行完合同規(guī)定的義務后，結清工程款后失效。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各存一份。
最新樓頂電梯井維修合同 維修施工合同模板篇二
乙方(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一.工程概況
工程名稱：烏龍泉中學南側圍墻維修工程。
工程內(nèi)容：烏龍泉中學南側(付家灣住戶旁)圍墻拆除、打基、新建及砂漿搓面等。
工程承包內(nèi)容：對上述工程內(nèi)容實行包工、包料、包安全，經(jīng)費包干。
二.工程承包總金額：人民幣柒仟伍佰元整(7500.00元)
三.合同工期
四.質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：質(zhì)量等級為“合格”工程。
五.安全
嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定，嚴禁有安全事故發(fā)生，乙方必須做好安全防范措施，施工期間發(fā)生工傷事故所引起的經(jīng)濟法律責任，均由乙方負責。
六.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新樓頂電梯井維修合同 維修施工合同模板篇三
乙方：______________
1、維修地點：______________;
2、維修內(nèi)容：______________;
3、維修要求：______________;
該維修工程定于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，總計_____日。
1、將所維修樓頂原有sbs卷材全部移除，查看樓頂水泥是否有破損。若有破損，重新用水泥處理好。
2、暫時切斷所涉及住戶的太陽能熱水器水管，移動太陽能熱水器，確保維修面積全覆蓋、無死角。
3、對裂縫處用瀝青澆灌，填實。
4、按要求將新sbs卷材重新烘烤鋪設在樓頂，接縫處交錯嚴密，縫隙均勻，確保不向下滲水。
5、樓頂四周sbs卷材烘烤粘貼高度為50厘米。
6、將落水管處的雜物清理干凈，確保水路暢通。
7、將所涉及的相關住戶太陽能熱水器復歸原位，接通太陽能熱水器水管，確保不漏水。
該維修工程預算價為________元，實際支付按決算價進行轉(zhuǎn)賬支付。
甲方扣留決算價______%的款項作為維修質(zhì)保金。質(zhì)保期滿，無任何質(zhì)量問題，甲方將維修質(zhì)保金一次性退還給乙方。
1、負責協(xié)調(diào)物業(yè)及____________，便于開展屋頂維修事宜。
2、提出屋頂維修的具體要求、標準或做法說明，現(xiàn)場向乙方交底。
3、監(jiān)督乙方的維修工作。有權查看乙方所使用的相關材料的質(zhì)量，對不符合要求的材料甲方有權要求乙方予以更換。督促乙方按協(xié)議要求開展屋頂維修事宜。
4、負責維修工程的檢查和驗收工作。
6、質(zhì)保期滿，無任何質(zhì)量問題，甲方將質(zhì)保金退還給乙方。
1、負責購置符合國家標準的sbs卷材、水泥等相關材料。
2、按雙方確定的施工標準及要求開展維修。
3、隨時接受甲方的監(jiān)督檢查。對甲方提出的問題，及時進行整改。
4、按維修期限完成維修工作，不得拖延。每拖延維修工期1天，甲方扣除維修款__________元。
5、施工過程中的一切安全問題，均由乙方全權負責，甲方概不負責。
6、承諾對工程質(zhì)量進行質(zhì)保。質(zhì)保期為工程驗收合格之日起________年。1年之內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方進行維修，甲方不向乙方支付任何費用。
7、維修工程結束經(jīng)甲方檢查驗收合格，向甲方出具合規(guī)合法的發(fā)票，以此作為結算維修款項的憑據(jù)。
甲、乙雙方一方不履行協(xié)議義務或者履行協(xié)議義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括協(xié)議履行后可以獲得的利益，但不得超過違反協(xié)議一方訂立協(xié)議時預見到或者應當預見到的因違反協(xié)議可能造成的損失。
甲方簽字（蓋章）
乙方簽字（蓋章）
簽約日期：
最新樓頂電梯井維修合同 維修施工合同模板篇四
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
最新樓頂電梯井維修合同 維修施工合同模板篇五
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
3、乙方在施工過程中必須嚴格采取相應的技術措施；
5、乙方在進行高空作業(yè)時，應自主做好安全防范工作，做好自身的人身安全，一切安全責任由乙方自行承擔，甲方概不負責。
按實際結算費用為 （小寫：元）（具體費用見驗收清單）。
：在工程驗收合格后一個月內(nèi)付清。
自完工驗收合格之日起滿一年。（此維修工程在年月日已全部完工，驗收合格。）
甲方：（簽章） 乙方：
甲方代表：身份證號碼：賬號：
年月日：
【本文地址：http://gzsthw.cn/zuowen/3237534.html】
